SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS
mely létrejött
egyrészről a
MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden: MÁV Szolgáltató Központ
Zrt.)
Székhely:
1134 Budapest, Dévai utca 23.
Számlavezető pénzintézete:
Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszáma:
12001008-00135665-00100001
Adószáma:
14130179-2-44
Cégjegyzékszáma
01-10-045838
Aláírási joggal felruházott képviselő:
Szabó Zita digitális megoldások főigazgató és
Lóczi Krisztián végponti infrastruktúra igazgató
együttesen
mint megrendelő (a továbbiakban:
„Megrendelő”)
, másrészről a(z)
Név:
4iG Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden: 4iG Informatikai Zrt.)
Székhely:
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C
Levelezési címe:
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C
Számlavezető pénzintézete:
CIB Bank Zrt.
Számlaszáma:
10701094-75521518-51100005
Adószáma:
32692231-2-41
SAP partner azonosító szám:
1002309
Cégjegyzékszáma:
01-10-143072
Képviseletében eljár:
Cserven Tibor és
Friss László Tamás együttesen
mint Szolgáltató (a továbbiakban:
„Szolgáltató”),
Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: „
Felek”, külön-külön:
„Fél” között az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel.
Preambulum
Megrendelő, mint Ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Második rész 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le
„
Utastájékoztatási rendszerek hardver üzemeltetése” tárgyában (EKR azonosító: EKR002357902024) melynek
eredményeképpen a Felek jelen szerződést (a továbbiakban:
Szerződés) kötik a Kbt. 131. §-a alapján.
A Szerződésben nem rögzített kérdésekben a Szerződésben hivatkozott jogszabályok mellett a közbeszerzési
eljárás dokumentumai, a nyertes ajánlat tartalma, a Kbt., és egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései is
irányadóak.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai – külön csatolás nélkül is – a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik,
különös tekintettel – amennyiben volt ilyen, úgy a kiegészítő tájékoztatás – az ajánlati felhívás és a többi
közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásra és
a nyertes ajánlat tartalmára.
A Szolgáltató a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat és a Szerződés feltételeit megismerte, az abban
1 / 39
foglaltakat nyilatkozatával elfogadta.
1.
Szerződés tárgya
1.1.
A Megrendelő eseti megrendelésekkel megrendeli, a Szolgáltató elvállalja a Megrendelő eseti
megrendeléseiben pontosan meghatározott, jelen Szerződésben hivatkozott feladatok elvégzését (
1. sz.
melléklet: műszaki leírás).
1.2. Szolgáltatónak a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírás fejezeteiben
megfogalmazott tevékenységeket, valamint az ezek eredményeként leszállítandó termékeket és
szolgáltatásokat a Műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelően kell elvégeznie és
leszállítania.
1.3. Szolgáltató feladatait részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. A szerződés hatálya
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba. Megrendelő
a hatálybalépéstől számított 24 hónapig, vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik, a
4.1. pont szerinti
keretösszeg kimerüléséig jogosult Szolgáltató részére eseti megrendelést leadni.
3.
Teljesítés helyei és teljesítés határideje, eseti megrendelés, teljesítési határidő
3.1.
Teljesítési helyek: A Megrendelő által az eseti megrendelésben pontosan meghatározott
Magyarországon belüli teljesítési hely(ek).
3.2. Megrendelő a teljesítési hely közigazgatási határon belüli változtatásának a jogát fenntartja, a
teljesítési helyet Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult módosítani.
3.3. A teljesítési hely változtatása nem minősül szerződésmódosításnak. A módosítás alapján
Szolgáltató költségigényre nem jogosult.
3.4.
Eseti megrendelés, teljesítési határidő
Megrendelő a jelen Szerződésben foglaltak alapján eseti megrendeléseket küld Szolgáltató
részére, amely megrendelés megküldéssel az egyedi szolgáltatási szerződés létrejön, és egyúttal kötelezettség
keletkezik a Szolgáltató teljesítésére. A megrendeléseket a Megrendelő a Szolgáltató által üzemeltetett
HelpDesk ticketing rendszeren keresztül írásban köteles megküldeni Szolgáltató részére.
A Megrendelő az eseti megrendelésekben köteles megjelölni az igénybe venni kívánt szolgáltatás
alábbi főbb paramétereit:
•
az eseti megrendelés tárgya;
•
a konkrét feladat műszaki tartalma, mennyisége;
•
teljesítési határidő, a szolgáltatás kezdő és befejező időpontja;
•
teljesítés helye;
•
az elszámolás alapját képező tételes díjszámítás;
•
kapcsolattartó személyek neve, elérhetősége;
Eseti megrendelés esetén a Szolgáltatónak az adott eseti megrendelésben vállalt határidőn belül
kell teljesítenie a megrendelt feladatokat.
Sürgősségi eseti megrendelés esetén Szolgáltatónak az adott eseti megrendelésben vállalt
határidőn belül kell teljesítenie a megrendelt feladatokat a sürgősség tényének figyelembevételével. Az
2 / 39
eseti árajánlatkérés során kerül megadásra Megrendelő által a sürgősségi igény ténye, Szolgáltatónak pedig
eseti ajánlatában az elvégzési határidő megadása során törekedni kell előre sorolt, priorizált feladatként
kezelni azt.
Szolgáltató köteles Megrendelőnek a ticketing rendszeren keresztül haladéktalanul visszaigazolni
az eseti megrendelést, azzal azonban, hogy az egyedi szolgáltatási szerződés Felek között ennek hiányában
is létrejön és Szolgáltató köteles az eseti megrendelést teljesíteni.
4. Szolgáltatói díj
4.1.
Jelen Szerződés teljes keretösszege 200.000.000 Ft + Áfa, azaz kettőszázmillió forint + Áfa (a
továbbiakban: keretösszeg).
4.2.
Megrendelő a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljes keretösszegből 140.000.000 Ft +
Áfa, azaz száznegyvenmillió forint + Áfa összegre vállal lehívási kötelezettséget (a továbbiakban: lehívási
kötelezettség vagy lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiség).
Felek rögzítik, hogy a keretösszeg lehívási kötelezettségen túli le nem hívásából eredő bevételkiesés
Szolgáltató kockázata, amellyel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelő felé igénnyel
fellépni.
Megrendelő egyenletes lehívásokra nem kötelezett. Megrendelő az eseti megrendelésben alkalmanként
határozza meg a mennyiséget.
4.3.
A Szerződés
2. számú melléklete
(Szolgáltató ajánlata, nettó egységárak) tartalmazza a Szerződés
tárgyára vonatkozóan a Szolgáltató által felszámítható nettó egységárakat, amelyek a szolgáltatói díj (a
továbbiakban:
szolgáltatói díj) alapját képezik.
Felek havi elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolás alapját a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás
kezdő és befejező időpontja között eltelt idő és/vagy a létrehozott eredmény képezi. Minden megkezdett
óra egész órának számít.
4.4. A
2. számú mellékletben foglalt egységárak a Szerződés hatálya alatt nem módosíthatók és nem
köthetők semmilyen külföldi fizetőeszközhöz. Az egységárak tartalmazzák a szerződésben, a műszaki
leírásban, a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott valamennyi feladat teljesítéséhez
szükséges személyi és tárgyi költségeket díjakat (anyag és munkadíjat), továbbá magukban foglalják a
jelen szerződés
1. pontjában,
1. számú mellékletében és a szerződés teljesítése során az eseti
megrendelésekben rögzített feladatok szerződésszerű teljesítésének összes költségét. Erre tekintettel
Szolgáltató Megrendelővel szemben semmiféle többlet költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem
élhet és nem érvényesíthet.
4.5. Megrendelő felhívja Szolgáltató figyelmét arra, hogy a jelen szerződésben meghatározottak alapján
csak az eseti megrendeléseiben megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos igazolt költségeket tekinti a jelen
szerződés Megrendelő részéről elállással történő megszüntetése esetén a Szolgáltatói kártérítési igények
szempontjából esetlegesen elfogadható, igazolt kárnak.
4.6.
A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:
-
a Szolgáltatói díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,
-
azzal a költséggel, hogy a munkákat a jelen Szerződésben leírt módon kell végrehajtania,
-
a munkavégzés helyének általános és speciális körülményeivel.
4.7.
Szolgáltató kijelenti, hogy a műszaki leírást megismerte, az elvégzendő munkát zavaró
körülményeket az elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek alapján a Szolgáltatói díjba az
3 / 39
összes költséget beépítette.
5. Fizetési feltételek
5.1.
Felek havi elszámolásban állapodnak meg. Az 1. számú mellékletben meghatározott Szolgáltatások
és a hozzájuk kapcsolódó díjak alapján elkészített és benyújtott kimutatás (a továbbiakban:
Kimutatás)
alapján a havi átalánydíj és az eseti megrendelések esetében havonta 1-1 db számla benyújtására jogosult a
Szolgáltató. Az eseti javítások tekintetében a Kimutatást a Szolgáltató az egyedi megrendelés teljesítését
követő 5. munkanapig köteles megküldeni a Megrendelő 10.4. pontban meghatározott műszaki
kapcsolattartója részére. Megrendelő az adott hónapra vonatkozó Kimutatást ellenőrzi és annak elfogadása
esetén kiállítja az SAP teljesítésigazolást (a továbbiakban: teljesítésigazolás), amely alapján jogosult a
Szolgáltató a számla kiállítására. Ha Megrendelő a Kimutatás tartalmával nem ért egyet, úgy arról 5
munkanapon belül tájékoztatja a Szolgáltatót, aki 3 munkanapon belül gondoskodik a Kimutatás javításáról
és Megrendelő részére történő megküldéséről.
Megrendelő az elszámolási időszakot követően, havonta elektronikus teljesítésigazolást állít ki a
Szolgáltató részére. A Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a teljesítésigazolás kézhezvételét
követően jogosult számlát kiállítani. A Szolgáltató köteles feltüntetni a számlán jelen Szerződés számát, és
a számlához mellékelni kell a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást. A Szerződésszám nélkül
beérkezett, továbbá a jelen Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő számlát
Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi Szolgáltatónak. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a
helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A számla, vagy mellékleteinek
hiányából eredő késedelmes fizetésért Szolgáltató késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.
5.2.
A Szolgáltató a havi átalánydíjról havonta 1 db számla kiállítására jogosult, továbbá az eseti
megrendelésekről (amennyiben az adott tárgyhónapban történik eseti megrendelés) is havonta 1 db számla
állítható ki. A kiállított számlákon feltüntetett teljesítési időpont az ÁFA tv 58. § szerint kerül
megállapításra. Elszámolási időszak 1 hónap.
5.3.
A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől
számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Szolgáltató számlájában
megjelölt bankszámlára.
5.4.
A Szolgáltató számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő
számlavezető pénzintézete a Megrendelő fizetési számláját a Szolgáltató számlájának összegével
megterhelte.
5.5.
Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés
napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal
növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott feltételekkel.
5.6.
A Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ideértve
annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a
Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli
engedményezéssel, zálogjog alapítással a Szolgáltató szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben,
melynek alapján a Szolgáltatót kártérítési felelősség terheli.
5.7.
A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, szerződést megerősítő kötelezettség
nem terheli.
5.8.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Szolgáltatónak Megrendelő felé tartozása áll fenn,
úgy a Megrendelő határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét.
4 / 39
5.9.
A Megrendelő tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a Ptk. 6:139. §-ban foglaltak alapján a
teljesítésigazolás jelen Szerződésben meghatározottak szerinti kiállításától függetlenül a Megrendelőt
megilleti az ellenszolgáltatás visszatartásának joga, amennyiben a Szolgáltató teljesítése hibásnak
minősül.
5.10.
Amennyiben a Megrendelő jogszabályban vagy jelen Szerződésben meghatározott bármely
okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi,
részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szolgáltató a Megrendelővel szemben semmiféle igényt –
különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem
érvényesíthet.
5.11.
A számlázási cím:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1134 Budapest, Dévai utca 23.
Kizárólag elektronikus számla benyújtása fogadható el, az
[email protected] e-mail címen.
Az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 175. §-ában, továbbá a jelen Szerződés
3. számú
mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben a 3. számú mellékletben rögzítettektől
eltérő formátumú elektronikus számla érkezik, akkor az megfelelőség hiányában nem minősül számlának,
így az nem minősül befogadottnak.
6. Megrendelő és Szolgáltató kötelezettségei. Szavatosság
6.1.
Megrendelő és Szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződés tárgyát képező munkát a vonatkozó előírásoknak
megfelelő minőségben, a jelen Szerződésben és/vagy eseti megrendelésben megjelölt határidőre elvégzi.
A Szolgáltató a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki, a
Szerződésben részletezetteken túl a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
A Szolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a munkaeredményességét, minőségét, illetve határidejét veszélyezteti, gátolja, vagy a szerződéses
árat érinti.
Ha a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen eljárást javasol, a Szolgáltató köteles a Megrendelőt
erre írásban figyelmeztetni.
Szolgáltató köteles a teljesítés helyén és a Szerződés teljesítése során a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó előírások betartására és betartatására. A Szolgáltató kijelenti, hogy a
Megrendelő területén történő munkavégzés szabályait betartja a Szerződés Munkavédelmi Mellékletében
(
4. sz. melléklet) foglaltak szerint.
A Szolgáltató a munkát köteles saját, vagy közreműködője munkaerejével, gépeivel és
szerszámaival, eszközeivel, saját szervezésében a Szolgáltató, vagy közreműködője által szolgáltatott
alkatrész, alap és segédanyagokkal a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban, szabványokban előírt
minőségben végezni, a jelen Szerződésben megjelölt teljesítési helyen.
Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges, megfelelő
műszaki végzettséggel és tapasztalattal rendelkező személyi erőforrással, valamint a Szerződés
teljesítéséhez nélkülözhetetlen munkavédelmi előírásoknak megfelelő technológiai munkaeszközökkel.
A Megrendelő köteles a Szolgáltató megkeresésére 10 napon belül állást foglalni a munkavégzés
szempontjából szükséges azon kérdésekben, amelyek jelen Szerződés teljesítése során felmerülnek, ill. a
5 / 39
Szerződés szerinti teljesítést bármely szempontból befolyásolják.
Szolgáltató az eseti megrendelésekben meghatározott teljesítési határidő lejártáig – az általa
biztosított szakszemélyzet által – köteles gondoskodni a teljesítéshez szükséges eszközök, gépek
rendeltetésszerű és szakszerű üzemeltetéséről. Megrendelő nem felel a teljesítéshez szükséges eszközök,
gépek rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódásért. A teljesítéshez szükséges
eszközök, gépek garanciális és kötelező átvizsgálása, szervízelése Szolgáltató kötelezettsége.
A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához
kötött.
6.2.
Szavatosság, jótállás
A Szolgáltatót teljes körű kellék és jogszavatosság terheli.
A Szolgáltató teljes körű jogszavatosságot vállal, amelynek keretében szavatolja, hogy a
Szerződés tárgyát képező feladatok elvégzése során létrejött eredménytermékek felett, illetve a használt
eszközökön nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, ami akadályozza vagy korlátozza a teljesítését,
vagy amely Megrendelő jelen Szerződés szerinti használati jogát akadályozná vagy korlátozná vagy
meghiúsítaná. A jogszavatosság sérelme esetén Szolgáltatót teljes kártérítési felelősség terheli.
Ennek megszegése estén a Szolgáltató teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. E
rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt a harmadik
személy igényérvényesítésével összefüggésben éri.
A Szolgáltató szavatol azért, hogy a szolgáltatás egész tartama alatt szerződésszerű
munkavégzésre alkalmas állapotban végzi az eseti megrendelésben szereplő feladatokat.
Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa a teljesítés során felhasznált termék, anyag, technológia,
berendezés, stb. kifogástalan, hibátlan minőségű és megfelel a vonatkozó jogszabályoknak,
szabványoknak, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak és a
rendeltetésszerű használatra alkalmas.
Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítése útján létrejött eredménytermékek
létrehozása, biztosítása során a szerzői jog által védett harmadik személy által létrehozott szerzői mű
jogosulatlan felhasználására nem kerül sor.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során olyan
eredménytermék kerül létrehozásra, ami szerzői jogvédelem alá esik (pl. dokumentum), a Szerződés
szerinti ellenérték megfizetése ellenében Szolgáltató ezekre vonatkozóan valamennyi átruházható szerzői
vagyoni jogot átruház a Megrendelő részére, amelynek keretében kizárólagos, időben és területileg
korlátlan felhasználási jogot szerez, mely magában foglalja különösen a többszörözés, az átdolgozás, a
használat és hasznosítás, a nyilvánosságra hozatal és a harmadik személyek részére történő felhasználási
engedély adásának jogát.
A Szolgáltató szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező munkák útján létrejött
eredménytermékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá kifogástalan minőségűek,
megfelelnek a jelen Szerződésben foglaltaknak. A Szolgáltató szavatol azért is, hogy a Szerződés
teljesítése útján létrejött eredménytermékek rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi okirat,
dokumentáció Megrendelő részére átadásra kerül és a szükséges hozzáférés Megrendelő részére
biztosított.
A Szolgáltatónak a Ptk. szabályai szerint meg kell térítenie a Megrendelőnek minden olyan kárt,
amely harmadik fél által érvényesített olyan igényből ered, amely szerzői jog, szabadalom, védjegy, vagy
6 / 39
ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, hogy az adott jogvédelem alá eső terméket (ideértve,
de nem kizárólagosan a jelen Szerződés teljesítése során igénybe vett/felhasznált/átadott/más módon
Megrendelőre átruházott tárgyi eszközöket, adathordozókat, információt, elgondolást is) a jelen Szerződés
teljesítése során a Szolgáltató bármilyen módon jogosulatlanul felhasználta, illetve azzal kapcsolatban
jogot ruházott át Megrendelőre.
Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges valamennyi feltétellel, illetve a jelen Szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges
valamennyi engedéllyel és képesítéssel rendelkezik.
Szolgáltató kötelezettséget vállal a munka-, a vagyon-, a tűz-, és a környezetvédelmi előírások
és más vonatkozó jogszabályok betartására, valamint munkavállalóival és közreműködőivel való
betartatására, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Szolgáltató a Megrendelő általi teljesítésigazolás kiállításától számított
12 hónap jótállást vállal
a jelen Szerződés tárgyát képező munkákra, felhasznált anyagokra, alkatrészekre és a munkák útján
létrejött eredménytermékekre.
Amennyiben jogszabály vagy a gyártó ennél hosszabb jótállási időszakot határoz meg, akkor ez a hosszabb
jótállás az irányadó.
A Szerződés tárgyát képező munka elvégzését követően a Megrendelő által jelzett hibák
kijavítását a Szolgáltató a Megrendelő által egyedileg meghatározott időpontban köteles elvégezni.
7. Szerződésszegés, kötbér
7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely Fél a
jogszabályok, illetve a jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét nem jogszabályszerűen
vagy nem szerződésszerűen teljesíti.
Szolgáltató az általa a jelen Szerződés szerint végzett tevékenységért Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel
tartozik. Szolgáltató a Ptk. szabályai szerint köteles Megrendelő részére megtéríteni mindazt a közvetlen,
valamint következményes kárt, amely a Szolgáltató nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése miatt merült
fel.
Megrendelő közvetlen kárának minősül Szolgáltató nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő, illetve
azzal összefüggő, Megrendelőt terhelő mindennemű költség, kár, egyéb fizetési kötelezettség, tekintet
nélkül annak jogosultja személyére. Következményes kár az a kár, amely Szolgáltató magatartásának vagy
mulasztásának közvetett következménye, és amellyel a szerződéskötés időpontjában a szerződésszegés
lehetséges következményeként előre számolhatott.
7.2. Felek a Szolgáltató nem teljesítése, késedelmes teljesítése, hibás teljesítés esetére, illetve jelen
Szerződésben meghatározott egyéb esetben, valamint a Szerződés meghiúsulása esetére – amennyiben a
Szolgáltató a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem
mentesül a felelősség alól vagy amennyiben a Szolgáltató a Ptk.6:142. §-ában foglaltak alapján jogszerűen
ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak meg.
Kötbér alapja:
7.2.1. A hibás és késedelmes teljesítés esetében a kötbér alapja az eseti megrendelésben szereplő hibás
teljesítéssel vagy késedelemmel érintett nettó Szolgáltatói díj.
7.2.2. A Szerződés nem teljesítése vagy meghiúsulása esetén Megrendelő meghiúsulási kötbérre válik
jogosulttá, mely esetében a kötbéralap az eseti megrendeléstől történő elállás/felmondás/a megrendelés
meghiúsulása esetében az eseti megrendelésben szereplő nettó Szolgáltatói díj, míg a jelen Szerződéstől
történő elállás/azonnali hatályú felmondás/ a jelen Szerződés meghiúsulása esetében a kötbér alapja a
7 / 39
jelen Szerződésben meghatározott teljes nettó keretösszegből fennmaradó összeg.
7.3.
Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben Szolgáltató a
teljesítése során, az eseti megrendelésben foglalt, vagy jelen Szerződés szerinti teljesítési határidőt
elmulasztja.
A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a
kötbéralap 1 %-a,
de legfeljebb a
kötbéralap 30%-a. Minden megkezdett nap késedelmes napnak számít.
Amennyiben Szolgáltató késedelmesen teljesít, Megrendelő kapcsolattartójával egyeztetve köteles
haladéktalanul póthatáridőt vállalni. A póthatáridő kitűzése sem mentesíti Szolgáltatót a kötbér
megfizetésének kötelezettsége alól, a póthatáridő alatt Szolgáltató a késedelmi kötbér megfizetésére a
teljesítés napjáig köteles.
Amennyiben Szolgáltató a Szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja, és haladéktalanul,
de legkésőbb az eredeti teljesítési határidőtől számított 5 munkanapon belül nem kerül sor a
Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére (Megrendelő nem köteles póthatáridőt tűzni), vagy a
teljesítésre kitűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el, Megrendelő jogosult a jelen Szerződéstől
elállni vagy a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért igényelni.
7.4.
Amennyiben Szolgáltató teljesítése egyebekben bármely okból nem szerződésszerű (
hibás
teljesítés), úgy kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a
kötbéralap 20 %-a.
Hibás teljesítésnek minősül – különösen, de nem kizárólagosan – ha Szolgáltató felelősségi körébe eső
okból minőségileg vagy mennyiségileg eltérően teljesít, vagy Szolgáltató teljesítése nem felel meg a jelen
Szerződésben és/vagy mellékleteiben foglalt előírásoknak.
Amennyiben Megrendelő hibás teljesítés esetén – póthatáridő tűzésével – kicserélést vagy kijavítást kér,
a kötbér mértéke a póthatáridő alatt azonos a késedelemre megállapított kötbér mértékével. Amennyiben
Szolgáltató a hibátlan teljesítést, kicserélést a Megrendelő által erre megszabott határidőn belül nem
teljesíti, a hibával érintett, ki nem cserélt vagy ki nem javított mennyiséget Megrendelő jogosult nem
teljesítettnek tekinteni és a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért
érvényesíteni.
7.5.
A jelen Szerződésben azonnali hatályú felmondási okként meghatározott esetek valamelyikének
bekövetkezése esetén, vagy ha Szolgáltató a teljesítést megtagadja, Megrendelő a szerződést jogosult
meghiúsultnak tekinteni és a Szerződés szerinti meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
7.6.
Szolgáltató kötbérfelelősséggel tartozik akkor is, ha a teljesítés lehetetlenné vált, meghiúsult,
illetőleg a Szolgáltató a Szerződés teljesítését megtagadta. Nemteljesítés (lehetetlenülés, meghiúsulás,
teljesítés megtagadás, Megrendelő a Szerződést Szolgáltató szerződésszegése okán felmondja, vagy attól
eláll) esetén a Megrendelő a
kötbéralap 30 %- ának megfelelő
meghiúsulási kötbért számít fel.
Nemteljesítés esetén Szolgáltató a nemteljesítéssel érintett szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel
nem élhet.
7.7.
A kötbér elszámolásának számviteli bizonylata a terhelő levél. A kötbér fizetési határideje a
terhelő levél kézhezvételét követő 30. nap.
7.8.
A kötbér esedékessé válik:
7.8.1.
késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri a
maximális mértékét;
7.8.2.
hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a kötbérre vonatkozó igényét a Szolgáltatónak
bejelentette,
7.8.3.
meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását, elállását a Szolgáltatónak
bejelentette, vagy a Megrendelő nem állt el ugyan a Szerződéstől, de a meghiúsulásának ténye
bekövetkezett,
8 / 39
7.8.4.
a
jelen szerződésben foglalt egyéb kötbérek esetén, ha Megrendelő a kötbérrel kapcsolatos
igényét a Szolgáltatónak bejelentette.
7.9.
Ha a Szolgáltató a várható szerződésszegéséről elvárható időben, de legfeljebb a körülmény
felmerülésétől számított 24 órán belül nem tájékoztatja Megrendelőt, úgy az
értesítés elmulasztása miatti
kötbérként Felek a várható szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték alapján megállapított,
megfizetendő vagy a kimentésre tekintettel meg nem fizetett kötbér értékének 10 %-át kötik ki, illetve
abban az esetben, ha a szerződésszegés nem a teljesítéshez kapcsolódik, akkor ezen kötbér mértéke 50.000
forint/alkalom. Az értesítés elmulasztása miatti kötbér akkor is jár, ha a Fél azon szerződésszegési
felelősség alól, melyről értesítést kellett volna adnia, magát egyébként kimenti
7.10.
Amennyiben az Szolgáltató a Megrendelő és/vagy a MÁV Zrt. biztonsági szervezete jelen
szerződésben meghatározott
ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és/vagy az ellenőrzés
során téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke:
20.000,- Ft / alkalom. 7.11.
Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy
Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítésére.
Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített
jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a
jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítését, Felek megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólagos
joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási/szavatossági
jogait érvényesíti.
7.12.
Megrendelő jogosult a jelen pontok szerinti kötbéreket meghaladó kárainak és a
szerződésszegésből eredő egyéb jogainak az érvényesítésére is.
7.13.
Amennyiben Szolgáltató a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban megtenni. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem
jelent joglemondást Megrendelő részéről.
7.14.
A teljesítésigazolás(ok) kiállítása és/vagy a Szolgáltató számlájának Megrendelő általi
megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a
szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a
szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Szolgáltató számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette
be azonnal Szolgáltató részére.
8.
Szerződés és az eseti megrendelés megszűnésének esetei
8.1.
A közös megegyezéses megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére
vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. Az írásba
foglalt közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően bármelyik Fél
jogosult súlyos szerződésszegés esetében a Szerződést/eseti megrendelést egyoldalú, másik Félhez
címzett, írásbeli jognyilatkozattal – rendkívüli felmondás útján – azonnali hatállyal megszüntetni, mely
jognyilatkozat
9.3. pont szerint történő kézbesítésének napján jelen szerződés/eseti megrendelés
megszűnik.
8.2.
Azonnali hatályú, rendkívüli felmondási okok Megrendelő részéről különösen, de nem
kizárólagosan:
Megrendelő jogosult a jelen Szerződést/eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben
8.2.1.1.
ha Szolgáltató Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a
szerződésszerű teljesítésre Megrendelő által meghatározott ésszerű – de legfeljebb 8 munkanapos –
póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit;
8.2.1.2.
ha Szolgáltató ellen jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendelik el;
9 / 39
8.2.1.3.
ha a Szolgáltató az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás
megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
8.2.1.4.
ha Szolgáltató együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően
megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;
8.2.1.5.
amennyiben Szolgáltató Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó
hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít;
8.2.1.6.
ha a Szolgáltató végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;
8.2.1.7.
melyet jelen Szerződés rendkívüli felmondási okként jelöl meg.
8.3.
Azonnali hatályú, rendkívüli felmondási okok a Szolgáltató részéről különösen, de nem
kizárólagosan: Szolgáltató jogosult a jelen Szerződést/eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondani
abban az esetben
8.3.1.1.
ha Megrendelő a Szolgáltató erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére, a
szerződésszerű teljesítésre Szolgáltató által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn
belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit;
8.3.1.2.
ha Megrendelő ellen jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendelik el, és
ennek következtében kétséget kizáróan bizonytalanná válik a teljesítés elfogadása és annak ellenértékének
Megrendelő, illetve Megrendelő képviseletét a későbbiekben ellátó felszámoló által történő megfizetése;
8.3.1.3.
ha Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás
megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
8.3.1.4.
ha Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
8.4.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli
felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen Szerződéstől, vagy az adott
eseti megrendeléstől, vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől a Ptk. rendelkezései szerint elállni.
Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy olyan számottevő késedelem fog
bekövetkezni, amely miatt a teljesítés Megrendelőnek már nem áll érdekében, Megrendelő a
Szerződéstől/eseti megrendeléstől jogosult elállni és a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint
kártérítést követelni.
8.5.
Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen
Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és
kötelezettségek, titoktartási kötelezettség, szerződésszegésért való felelősség).
8.6.
Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató haladéktalanul
köteles a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben birtokába jutott valamennyi okiratot, adatot,
információt saját költségén a Megrendelő részére visszajuttatni.
8.7.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy Szolgáltatót kártérítési kötelezettség terheli, ha a
Megrendelő a Szolgáltató érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben részletezett rendkívüli
felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő mindazon kárai megtérítését követelheti a
Szolgáltatótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan
Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő Szolgáltató igazolt
többletköltségeit, valamint a Megrendelő által esetleg harmadik személynek fizetendő igazolt kártérítést.
9.
Bejelentési kötelezettségek
9.1.
Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden olyan
akadályról vagy körülményről, amely a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges, amelyek a
Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik, kötelesek egymást
szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni.
9.2.
Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének,
10 / 39
bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 munkanapon belül
írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből
fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.
9.3.
Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban
kötelesek megküldeni a másik Fél részére.
Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint:
-
átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában,
-
futárposta esetében a küldemény átvételének napján,
-
ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi időpontban,
-
telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon,
-
elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban)
jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a
„Házon kívül” visszaigazolás
esetében.
A hivatalos értesítések, más közlések, jognyilatkozatok hatálya – ha azok tartamából más nem következik
- kézbesítésük időpontjában áll be.
9.4.
Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés keretében elvégzendő
tevékenységre, illetve koordinálására kapcsolattartó személyeket jelölnek ki.
Megrendelő részéről a jelen Szerződés vonatkozásában meghatározott kapcsolattartó és teljesítés
igazolására jogosult személy:
A megrendelés és teljesítésigazolás, egyéb dokumentumok Szolgáltató által megadott e-mail címre való
megküldése esetén az e-mail nem fogadásából, az olvasás elmaradásából, illetve az email cím hibás
voltából, működésképtelenségéből eredő következmények Szolgáltató felelősségi körébe tartoznak.
9.5.
A kapcsolattartók bármilyen nyilatkozata kizárólag az operatív együttműködés keretében
értelmezhető, nem tekinthető a jelen szerződés módosításának, tartozás elismerésnek, a szerződéses
kötelezettségeket meghaladó kötelezettségvállalásnak, illetve jogról való lemondásnak. Ez utóbbi
nyilatkozatok megtételére a cégjegyzésre jogosult képviselők jogosultak.
11 / 39
10. Alvállalkozók
10.1.
Jelen Szerződést a Szolgáltatónak kell teljesítenie. A megkötött Szerződést és a Szerződésben
vállalt kötelezettségeit Szolgáltató át nem ruházhatja, Szolgáltató ugyanakkor a jelen Szerződés
teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni a Kbt. 138. § -ában foglaltak szerint.
10.2. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban.
Szolgáltató a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna;
közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem
következett volna be.
10.3.
Ha a Szerződés teljesítése során bármikor Szolgáltató vagy alvállalkozója olyan feltételekkel
találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell
a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés
esetén annak minden következményét Szolgáltató viseli.
11.
Szerződésmódosítás
11.1.
Jelen Szerződés módosítása a Felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges a Kbt 141.
§-ában foglaltak szerint.
Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az
esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő.
11.2.
Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a
székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók, teljesítés igazolására jogosult személyében, továbbá
bankszámlaszámában bekövetkező változás.
11.3.
Szolgáltató tudomásul veszi és már most hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a
Megrendelő jelen Szerződés szempontjából releváns tevékenységét a Szerződés hatálya alatt más
gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Szolgáltató külön további hozzájárulása nélkül
jogosult a Szerződésbe a Megrendelő pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve
jogait gyakorolni.
12.
Titoktartás, adatvédelem
12.1. A jelen Szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a
másik Fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak,
üzleti titoknak minősülnek és azokat a szerződő Felek bizalmasnak minősítik.
12.2. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag a jelen Szerződéssel
kapcsolatban használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem
közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
12.3. Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen úgy védik, mint a sajátjukat.
Minden, a jelen Szerződés alapján átvett bizalmas információt - beleértve az arról készített bármilyen
hordozón lévő másolatot is - az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni
vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a Szerződés teljesül, a Szerződés megszűnik, az
információtulajdonos azt megkívánja.
Az a Fél, aki a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, illetve külső
harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni.
12.4. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követően időkorlát nélkül
fennmarad.
12 / 39
12.5. Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont
hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, jogerős bírósági/hatósági
határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé vagy lehetővé.
12.6. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. tájékoztatja a szerződő Felet, hogy az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján állami közfeladatot ellátó szervnek
minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a jogszabályokban meghatározott kivételi körbe nem tartozó, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül.
12.7. Jelen Szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése során a személyes adatok kezelése és –
amennyiben adattovábbításra kerül sor - az adatok továbbítása, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján
történik. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatkezelés során az általános adatvédelmi
rendelet szerinti adatbiztonsági követelményeknek eleget tesznek, továbbá az érintettek jogainak és
jogorvoslati lehetőségeinek legteljesebb figyelembevételével járnak el. Amennyiben a Szolgáltató a
fentiekben foglalt kötelezettségeit megszegi, a szerződésszegéssel okozott teljes (közvetett és
következményi) kárt (függetlenül attól, hogy az az érintett igényén vagy az eljáró hatóság határozatán
és/vagy bírósági határozaton alapul) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. felé megtéríteni köteles.
12.8. A Szolgáltató a jelen szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése során tudomására jutott
személyes adatot kizárólag a megőrzésre irányadó időtartamig, a szerződés teljesítése érdekében az
általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) alapján kezeli. A Szolgáltató
vállalja, hogy az előzőekben meghatározott időtartam letelte, vagy az adatkezelési jogosultság bármely
egyéb okból történő megszűnését követően a tudomására jutott személyes adatot teljeskörű és helyre nem
állítható módon törli. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. adatkezeléséről szóló részletes tájékoztató a
https://www.mavcsoport.hu/mav-szk/adatkezelesi-tajekoztato webcímen található. A Szolgáltató a jelen
Szerződés aláírásával igazolja, hogy a fenti webcímen található - „A MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
adatkezelési tájékoztatója a szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése során képviseletre, aláírásra
jogosult személyek, a teljesítésigazoló személyek, a szerződésben megjelölt kapcsolattartók, illetve a
szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevők vagy közreműködők személyes adatainak kezeléséről”-
adatkezelési tájékoztató(k) tartalmát megismerte és az abban/azokban foglaltakat tudomásul vette, illetve
azt/azokat az érintettel – igazolható módon – megismertette.
13.
Vis maior
13.1.
Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis
maiorra vezethető vissza.
13.2.
Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a
szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és elháríthatatlan.
13.3.
A vis maiorról Felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott
levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett Fél felel.
13.4.
A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – a vis maior
helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal vagy egyéb hiteles módon
igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a
Felek írásban előzetesen egyeztetnek.
13 / 39
13.5.
A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást
haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő
késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.
14.
Közbeszerzés kapcsán alkalmazandó rendelkezések
14.1. A jelen Szerződésben szereplő, fizetéssel, elszámolással, beszámítással kapcsolatos rendelkezések az
alábbiak figyelembe vételével alkalmazhatók:
-
Megrendelő a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a jelen Szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak azon egynemű és lejárt követelését számíthatja be, amit a
Szolgáltató elismert.
-
Megrendelő nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
14.2. Amennyiben Szolgáltató külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban
visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül és Szolgáltató
az ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazását Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A
meghatalmazás jelen Szerződés 6. számú mellékletét képezi.
14.3. Szolgáltató kijelenti, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A jelen Szerződésben szereplő, közreműködőkkel, illetve
alvállalkozókkal kapcsolatos rendelkezések az alábbiak figyelembe vételével alkalmazhatók:
14.3.1. Szolgáltató a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót
igénybe venni. Szolgáltató az ajánlatban megnevezett, illetve a jelen Szerződésben szereplő alvállalkozó(k)
személyét csak a Kbt.-ben foglalt korlátozásokkal változtathatja meg.
Az alvállalkozók bevonásával kapcsolatban a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.
14.3.2. A jelen Szerződés teljesítésébe a Szolgáltató által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert
alvállalkozók adatait a Szolgáltató által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 7.
számú mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Szolgáltató esetén (közös ajánlattétel esetén)
Szolgáltatónként külön nyilatkozatot kell benyújtani.
14.3.3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-
ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen
Szerződés 7. számú melléklete szerinti, aktualizált, a Szolgáltató által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen
aláírt nyilatkozat Megrendelő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére történő megküldésével
köteles teljesíteni.
14.3.4. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen Szerződés 7. számú mellékletét érintő változásról
Szolgáltató a jelen Szerződés 6. számú melléklete szerinti, aktualizált, a Szolgáltató által 4 (négy) eredeti
példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartója részére
történő megküldésével köteles teljesíteni.
14.3.5. A jelen Szerződés 6. számú mellékletének 14.3.3. és 14.3.4. pontban rögzítettek szerinti változása nem
minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 14.3.3. és 14.3.4. pont szerint aktualizált
mellékletet Szolgáltató – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással 6/1., 6/2., 6/3., stb.) ellátva
köteles megküldeni a Megrendelő részére.
14.3.6. Szolgáltató a 14.3.3. és 14.3.4. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben
meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó rendelkezésekkel maradéktalanul tisztában van és
minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával
14 / 39
kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre
tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő
elállásra, továbbá Szolgáltatóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti
jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.
14.3.7. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül
jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Szolgáltató oldalán a jelen Szerződés 7. számú
melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.
14.3.8. Szolgáltató az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő
betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel.
14.4. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ában
rögzítettek figyelembevételével változhat meg. Szolgáltató a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni.
14.5. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének
érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek
figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt.
142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyhez Szolgáltató jelen
Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
14.6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés módosítása csak a Felek közös megegyezésével,
írásban, a Kbt. 141. §-ának feltételei szerint lehetséges, a Kbt. előírásainak figyelembe vételével. Nem minősül
a Szerződés módosításának az alvállalkozók személyének változása, ha azt a Megrendelő a Kbt. 138. §-a
alkalmazásával jóváhagyta.
14.7.
Megrendelő a Szerződést felmondhatja vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat a Kbt.
143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.
A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban
foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szolgáltató
tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen
Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
-
Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
-
Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
A Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondás esetén Szolgáltató a Szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Szolgáltató vállalja, hogy jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul
tájékoztatja, különösképpen abban az esetben, ha a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletre kerül sor.
Amennyiben Szolgáltató a Kbt. rendelkezésein alapuló kötelezettségét megszegi (például nem teszi
megismerhetővé a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
15 / 39
vagy a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul nem értesíti), Megrendelő részére
kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 100.000,- Ft/alkalom. A kötbér esedékessé válik, ha a Megrendelő a
kötbérigényét bejelentette.
14.8. Közös ajánlattétel esetén a Szolgáltató (közös ajánlattevők) közül az 4iG Informatikai Zrt. vállalja a
Megrendelővel való kapcsolattartást és a teljesítést.
Közös ajánlattétel esetén a számlakiállításra jogosult megjelölése: 4iG Informatikai Zrt.
. A számlázást követően Szolgáltatók (az eljárás során közös ajánlattevők) egymás között elszámolnak.
Szolgáltatók a Megrendelővel szemben a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.
14.9. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-
át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely
vonatkozásában az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről
szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt
feltételek valamelyike teljesül.
Amennyiben a Szerződés teljesítése során a körülmények változása következtében Szolgáltató olyan helyzetbe
kerül, hogy a Szerződés teljesítése során igénybe vett, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként,
szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezet vonatkozásában a Rendelet 5k. cikk (1)
bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül, úgy Szolgáltató köteles az érintett alvállalkozót,
szállítót, kapacitást biztosító szervezetet haladéktalanul lecserélni, különös tekintettel a Ptk. 6:111. §-ra, valamint
a Kbt.-ben foglalt releváns rendelkezések betartására.
Szolgáltató a Szerződés megkötését megelőzően nyilatkozott – mely nyilatkozat a Szerződés 8. sz. mellékletét
képezi – és a Szerződés aláírásával is nyilatkozik, hogy vonatkozásában a Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c)
pontjában előírt feltételek egyike sem teljesül.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a 8. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás
bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül – köteles Megrendelőt írásban értesíteni, mely
kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Szolgáltató részéről. Szolgáltató egyebekben
tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött Szerződést Megrendelő jogosult
azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. Megrendelő továbbá jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani vagy attól elállni, ha a Rendeletnek való megfelelés eképpen biztosítható.
Szolgáltató tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő nem köteles a megszüntetésből eredő kártérítési
igények megtérítésére, amennyiben a szerződéses jogviszony megszüntetésére a Rendelet szerinti valamely
feltétel fennállása miatt kerül sor, figyelemmel arra, hogy a jogviszony megszüntetésére vonatkozó kötelezettség
a Rendeletből ered.
15. Egyéb rendelkezések
15.1. Jelen Szerződés a Felek közötti jogviszonyt teljeskörűen szabályozza, illetve a jelen szerződésben
nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a szerzői jogról szóló törvény és az egyéb
vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.
15.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéshez kapcsolódó vitás ügyeiket békés úton,
elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre abban az esetben a polgári
perrendtartásról szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései szerint hatáskörrel, illetékességgel
rendelkező bíróság jogosult eljárni.
15.3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során
sem Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem
közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen
írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Szolgáltatót teljes
16 / 39
kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. A
rendelkezés betartását Megrendelő a többségi tulajdonosa (MÁV Zrt.) biztonsági szervezete útján
bármikor jogosult ellenőrizni.
15.4. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a Megrendelő vezető állású munkavállalóival, választott
tisztségviselőivel, alkalmazottaival, illetőleg ezen személyeknek – a Ptk. szerinti – közeli
hozzátartozójával nem áll olyan üzleti kapcsolatban, illetve olyan jogviszonyban, amely a Megrendelő
jogos gazdasági érdekeit sértheti vagy veszélyeztetheti.
15.5.
Szolgáltató
megismerte
és
elfogadja
a
Megrendelő
Etikai
Kódexét
(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), és az abban foglalt értékeket a jogviszony
fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő
által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró
személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és
tanácsadó csatornán keresztül.
15.6. Megrendelő jogosult a Szerződés időtartama alatt szakmai és biztonsági ellenőrzésre, melynek során
a Szolgáltató munkáját nem zavarhatja és a tevékenységét nem késlelteti. A Megrendelő ellenőrzése
kiterjedhet az irat- és adatszolgáltatás kérésre, melyek teljesítési kötelezettségét az Szolgáltató engedélyezi
a közreműködői tekintetében is, mely engedélyről Szolgáltató a közreműködő igénybevételét megelőzően
köteles a közreműködőt egyértelműen tájékoztatni.
15.7. A Megrendelő a Szolgáltató által vállalt feladatok megfelelő teljesítését adatok, bizonylatok, egyéb
szükséges dokumentációk bekérése útján jogosult bármikor ésszerű időpontban ellenőrizni. A Szolgáltató
az ellenőrzést mindenben köteles segíteni. A Szolgáltató teljesítésének ellenőrzésére a Megrendelő külső
szakértő igénybevételére is jogosult azzal, hogy a Szolgáltató köteles együttműködni vele. A szakember
köteles a megfelelő titoktartási szerződést aláírni, mielőtt a Szolgáltató az iratokhoz, vagy információhoz
való hozzáférést jóváhagyásával biztosítja.
15.8. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése vagy a rendelkezés bármely része
érvénytelennek vagy végre nem hajthatónak minősül, a jelen Szerződés visszamaradó rendelkezései és a
rendelkezés visszamaradó részei továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak, továbbá
a Felek kötelesek megtenni minden intézkedést és cselekményt, abból a célból, hogy a lehető legnagyobb
mértékig elérjék ugyanazt a gazdasági-pénzügyi hatást és/vagy megvalósítsák ugyanazt a célt, amit az
érvénytelen vagy végre nem hajtható rendelkezés vagy annak vonatkozó része elérni és/vagy
megvalósítani kívánt.
15.9. A Szolgáltató a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató
tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő
jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.
Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni, amennyiben a
Szolgáltató kikerül az átlátható szervezetek köréből.
15.10. Jelen Szerződés kizárólag mellékleteivel együtt érvényes.
15.11. Szolgáltató jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen
Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés
vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy
jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve
harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel
bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen
Szerződés megkötésére és aláírására. Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő
teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak
17 / 39
semmilyen következménye a Megrendelőt nem terheli.
Jelen Szerződést és annak módosításait valamennyi aláíró fél a Pp. 325. § (1) bekezdés f) pont szerinti
minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
bélyegzővel, és időbélyegzővel írja alá.
Jelen Szerződést a Felek erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írják alá.
Mellékletek:
1.
számú melléklet: Műszaki leírás
2.
számú melléklet: Szolgáltató árajánlata, nettó egységárak
3.
számú melléklet: Elektronikus számla követelményei
4.
számú melléklet: Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról és Munkavédelmi
melléklet
5.
számú melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról
6.
számú melléklet: Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazás mintája
7.
számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról
8.
számú melléklet: NYILATKOZAT az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról
Budapest, elektronikus aláírás szerint
……………………
……………………
……………………
……………………
Szabó Zita Lívia
Lóczi Krisztián
Cserven Tibor
Friss László Tamás
digitális megoldások
végponti infrastruktúra
együttes cégjegyzésre jogosult képviselők
főigazgató
igazgató
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
4iG Informatikai Zrt.
Megrendelő
Szolgáltató
18 / 39
1. számú melléklet
Műszaki leírás
1 Előzmény
A Volánbusz Zrt. regionális, távolsági, helyi lefedettséggel menetrend szerinti tömegközlekedési
közszolgáltatási feladatokat lát el.
Különböző projektek során közlekedéstechnológia eszközök, valamint azok üzemeltetését szolgáló vezérlő
szoftverelemek kerültek beszerzésre korszerűsítési céllal. A projektekhez kapcsoló üzemeltetési szerződések
lejártak, az eszközök üzemeltetésére szerződés konszolidáció szükséges.
A jelen közbeszerzés eljárás keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás, amelynek keretében a
műszaki leírásban foglalt rendelkezésre állási és üzemeltetési feladatokat, 24 hónap időtartamban szükséges
biztosítani.
2 Az üzemeltetéssel, rendelkezésre állással érintett eszközök A részletes típus és mennyiség adatok a csatolt
1.sz. melléklet: Állomási utastájékoztatás, illetve
2.sz.
melléklet: Fedélzeti eszközök táblázatokban kerültek meghatározásra.
3 Üzemeltetési szolgáltatások A már meglévő, működő elektronikai és informatikai irányítórendszerrel a mindenkor meghirdetett menetrend
pontos betartására, hatékony utastájékoztatásra, a személyszállítási tevékenység magas színvonalú ellátására
törekszik Ajánlatkérő. A rendszer célja, hogy korszerű elektronikai, híradástechnikai és informatikai
megoldásokkal, gépi úton mért és rögzített adatokkal támogassa a forgalomirányítást és az utasok valós idejű
tájékoztatását a megállókban és a járműveken.
Ajánlattevő feladata a rendszer rendeltetésszerű használatához szükséges alábbi üzemeltetési feladatok eseti
árajánlat/árkalkuláció elfogadását követő elvégzése:
Eszközök javítása a
1.sz. melléklet: Állomási utastájékoztatás mellékletében felsorolt
eszközök esetében a bejelentett meghibásodások szakszerű kivizsgálása, javítása, szükség
esetén az eszköz pótlása a hibajavítással kapcsolatban meghatározott határidőkre vonatkozó
módon történjen.
Amennyiben a hibafeltáráshoz és hibajavításhoz szükséges, akkor az állomási eszközök le-,
és felszerelését az Ajánlatkérő biztosítja. Az Ajánlatkérőnek lehetősége van azonban az
állomási eszközök tekintetében az Ajánlattevőtől megrendelni eseti megrendeléssel az
eszközök szakszerű leszerelését és azoknak a szervizbe való beszállítását, illetve a megjavított
eszköz állomásra való visszaszállítását és szakszerű visszaszerelését. Ezt az Ajánlattevő külön
díj megfizetése fejében vállalja, amelyet az Ajánlatkérő a javítási tevékenység elvégzésétől
függetlenül köteles megfizetni.
Eszközök javítása a
2.sz. melléklet: Fedélzeti eszközök mellékletekben felsorolt eszközök
esetében a bejelentett meghibásodások szakszerű kivizsgálása, javítása, szükség esetén az
eszköz pótlása a hibajavítással kapcsolatban meghatározott határidőkre vonatkozó módon
történjen.
Amennyiben a hibafeltáráshoz és hibajavításhoz szükséges, akkor a fedélzeti eszközök le-, és
felszerelését az Ajánlatkérő biztosítja. Az Ajánlatkérőnek lehetősége van azonban a fedélzeti
eszközök tekintetében az Ajánlattevőtől megrendelni eseti megrendeléssel az eszközök
szakszerű le-, felszerelését és azoknak a szervizbe való beszállítását, illetve a megjavított
eszköz felszerelési fedélzetre való visszaszállítását. Ezt az Ajánlattevő külön díj megfizetése
fejében vállalja, amelyet az Ajánlatkérő a javítási tevékenység elvégzésétől függetlenül
köteles megfizetni.
Olyan eszköz meghibásodása esetében, amely nem javítható vagy már nincs hardver-,
szoftvertámogatása, Ajánlattevő jogosult műszakilag és funkcionálisan egyenértékű, de másik
típusú eszköz megajánlására. Más típusú eszközzel történő hibaelhárítás esetén Ajánlattevő
jelzi az eszköz várható szállításának időpontját. Ajánlatkérő megrendelése esetén a
megajánlott eszközzel hárítja el a hibát.
19 / 39
Hibajavítás (hibajavítás keretében nyújtandó szolgáltatások, kivéve a garanciális meghibásodáso-kat)
Szolgáltatási idő (valamennyi alábbi megjelölt szolgáltatás vonatkozásában irányadó):
Munkanapokon: 08:00-16:00 óra
Reakcióidő: időbélyeggel ellátott ITSD (Ticketing) rendszeren keresztül leadott Ajánlatkérő
jelzésétől számított 4 órán belül Ajánlattevő köteles a Megrendelővel a kapcsolatot
igazolhatóan felvenni. (Távoli hibabehatárolás megtörténik.)
Helyszíni hibajavítási idő: javítási ajánlatban meghatározott határidőre
Telephelyi hibajavítási idő: Ajánlattevő által meghatározott telephelyen történő hi-bajavítás.
Az Ajánlattevő telephelyére történő szállítást Ajánlattevő végzi. A be-vizsgálást követően az
ajánlatban meghatározott határidőben.
Helyszíni hibafeltárás: amennyiben az előzetesen összegyűjtött információk (jegy-ben
szereplő adatok, távoli hibabehatárolás) nem elegendőek a bejelentett hiba pontos
beazonosításához és elhárításához, úgy személyes kiszállást igénylő hiba-feltárási konzultáció
szükséges. Célja az, hogy a végleges hibajavításra Ajánlattevő elkészíthesse műszaki
ajánlatát. Amennyiben lehetséges a helyszínen megtörténik a hibaelhárítás.
Amennyiben nem áll rendelkezésre a javításhoz szükséges cserealkatrész, a javítás ideje
meghosszabbodik a meghibásodott eszköz/alkatrész javítási, illetve beszer-zési idejével.
3.1 Üzemeltetés szolgáltatással kapcsolatos egyéb elvárások Ajánlattevő feladata, hogy ügyfélszolgálati Ticketing rendszert (HelpDesk) biztosítson a bejelentéshez, melynek
elérése heti 7x24 óra.
Az ügyfélszolgálati üzemeltetést támogató tevékenységek ellátása, a telefonos bejelentési csatorna és az
üzemeltetési időablaka heti 5x8 órában került meghatározásra, mely időablakot Ajánlatkérő munkanapokon
kívánja érvényesíteni 8 órától 16 óráig.
Ajánlatkérő ezeken keresztül jelentheti be a meghibásodásokat, kérhet üzemeltetési tanácsadást, vagy egyéb – a
rendszer működtetésével összefüggő – felhasználói, vagy rendszergazdai információt. A telefonon bejelentett
hibákat a HelpDesk írásban is rögzíti a bejelentő felületen, és visszaigazolja a bejelentőnek.
Hibajelenség típusok
Hibajelenség / hiba területe
A tábla statikus menetrendi vagy dinamikus valósidejű adatokat nem mutat, vagy nem megfelelően jelenít
meg és megállapítható, hogy a hiba nem az állomási vezérlő szoftver hibájából ered.
Állomási utastájékoztató rendszer fizikai meghibásodása (pl. repedt vagy törött üveg, leszakadt ajtó, stb.)
VAGY
A tábla kiegészítő funkciói nem működnek (pl. TTS hangbemondás, mechanikus órák meghibásodása)
Fedélzeti eszközök hardveres hibái
Hibajelenség / hiba területe Fedélzeti utastájékoztatási tábla adatokat nem mutat (belső utastájékoztató tábla/monitor, külső front, oldalsó
vagy hátsó kijelző meghibásodása)
Fedélzeti utastájékoztató eszköz fizikai meghibásodása (letört csatlakozó, berepedt üveg stb.)
3.1.1 Hibajavítási feladatok, a keretszerződés mértékéig külön díjazás ellenében biztosított szolgáltatások:
Az
1. és 2. számú mellékletben nevesített hardver elemek javítása egyedi benyújtott
árajánlatok és Ajánlatkérő megrendelései a meghatározott díjtételek alapján.
4 Rendelkezésre állásra vonatkozó feladatok
Ügyfélszolgálati Ticketing rendszer (HelpDesk) biztosítása 7*24 óra
Hibaelhárítási tevékenység rendelkezésre állása: munkanapokon 5*8 óra (8 és 16 óra között)
Az 1. és 2. számú mellékletben nevesített hardver elemek üzemeltetéséhez szükséges
rendszerismeret (know-how) rendelkezésre tartása
20 / 39
Az 1. és 2. számú mellékletben nevesített hardver eszközök üzemeltetési támogatása,
együttműködés, támogatás a járműfedélzeti vagy megállóhelyi letelepített hardver eszközök
meghibásodásánál.
Ajánlattevőre a folyamatleírás 3. pontjában szabályozott Ajánlatadásban szereplő ajánlatadási
határidők egyidőben 10 darab aktív, folyamatban lévő, még el nem fo-gadott ajánlatra
vonatkoznak.
Havi riportok készítése az alábbi tartalommal:
Szolgáltatási alapriportok
•
Vezetői összefoglaló az elmúlt hónap bejelentéseiről,
•
A bejelentések számszerű összefoglalója,
•
Bejelentések áttekintése:
•
aktuális státuszuk szerint,
•
típusuk szerint,
•
területük szerint.
•
Bejelentések listája
Díjtételek definíciói
technikusi óradíj: Ajánlattevő technikus szakembere által elvégzett munka meghatározott
egységdíja, melynek mértékegysége Ft/óra
mérnöki óradíj: Ajánlattevő mérnök szakembere által elvégzett munka meghatározott
egységdíja, melynek mértékegysége Ft/óra
5 Együttműködési feltételek
A rendszer üzemeltetésben (esetlegesen alvállalkozókat is beleértve) résztvevők a szerződésben foglaltak
teljesítése érdekében kötelesek egymással szorosan együttműködni, melynek körében:
kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket,
körülményeket, amelyek a teljesítést zavarják, akadályozzák;
kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a
szerződésszerű teljesítést, a vagyon- és életbiztonság megőrzését zavaró, akadályozó
körülmények elhárításához szükségesek.
A távoli asztali elérést biztosító VPN kapcsolat tekintetében felmerülő hibák lehető leghamarabb történő
elhárítása érdekében az Ajánlattevő köteles együttműködni az Ajánlatkérővel vagy az általa megbízott külső
Szolgáltatóval. Amennyiben távoli VPN kapcsolat nem áll rendelkezésre vagy egyéb objektív okok alapján a
hardver eszköz állapotát távoli rájelentkezéssel nem lehet ellenőrizni, akkor az Ajánlattevő a bejelentővel történő
telefonos egyeztetéssel köteles a távoli hibafeltárást megkísérelni. Ajánlatkérő a telefonos hibafeltárás során
köteles Ajánlattevő szakembereivel együttműködni.
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő által rendszeresített (helyszíni és szakszervizes
jegyzőkönyvek, szállítólevelek, kimutatások, teljesítési igazolás stb.) teljeskörű visszakereshetőséget, esemény
beazonosítását biztosító dokumentációk rendszeresítése a ticketing rendszeren keresztül (hivatkozások,
mellékletek kezelése). Azonos funkcionalitás esetén az Ajánlatkérő (szükség szerint módosított)
dokumentációját kell használni.
Ajánlattevő tudomásul veszi, elfogadja és betartja, illetve betartatja a munka végzési telephelyeken, illetve a
járműfedélzeten végezhető munkálatok munkavédelmi és vagyon-biztonsági előírásait.
FOLYAMATLEÍRÁS (Eseti megrendeléssel történő bejelentés és annak teljesítése vonatkozásában) 1. Bejelentés Az Ajánlatkérő a meghibásodást, üzemeltetési tanácsadás kérést, vagy egyéb – a rendszer működtetésével
összefüggő – felhasználói, vagy rendszergazdai információ kérést az ügyfélszolgálati Ticketing (HelpDesk)
rendszeren keresztül küldi el.
Ajánlattevő a 3. pontban meghatározott reakció időn belül visszajelzést küld, hogy fogadta a bejelentést és
megkezdi annak feldolgozását.
21 / 39
2. Felmérés Ajánlattevő a ticketing rendszeren keresztül érkezett bejelentést megvizsgálja, 5 munkanapon belül
árajánlatot/árkalkulációt küld rá. Ajánlatkérő megrendelését követően Ajánlattevő a lehetőségekhez mérten
mielőbb, de legkésőbb 3 munkanapon belül megkezdi a távoli hibabehatárolást. Amennyiben a kapott
információk alapján a távoli hibabehatárolás során a hibaelhárításra tett kísérlet eredménytelen, úgy Ajánlattevő
egyeztet a helyszíni hibafeltárás szükségességéről. A helyszíni hibafeltárás időpontja az ajánlat kiküldését
követően kerül egyeztetésre.
Amennyiben a hibabehatároláshoz szervizi körülmények szükségesek, akkor az eszköz leszereléséről és
szervizbe juttatásáról az Ajánlattevő írásban, a ticketing rendszeren keresztül egyeztet Ajánlatkérővel.
Amennyiben a hiba helyszínen mégis javítható, megtörténik a javítás.
Amennyiben sem helyszíni hibafeltárásra, sem szervizi bevizsgálásra nincs szükség, mert Ajánlatkérő
bejelentése és a benyújtott dokumentumok (fénykép, leírás stb.) minden releváns információt tartalmaznak és
elegendőek az ajánlat összeállításához, úgy Ajánlattevő elküldi az eseti megrendelés alapján készített
ajánlatát/árkalkulációját Ajánlatkérő részére a ticketing rendszeren keresztül.
3. Ajánlat (eseti megrendelés alapján készített árkalkuláció) Amennyiben sem helyszíni hibafeltárásra, sem szervizi bevizsgálásra nincs szükség, mert Ajánlatkérő
bejelentése és a benyújtott dokumentumok (fénykép, leírás, stb.) minden releváns információt tartalmaznak és
elegendőek az ajánlat összeállításához, úgy Ajánlattevő a bejelentést követő 5 munkanapon belül elküldi ajánlatát
Ajánlatkérő részére. Amennyiben az ajánlat kiállítása igazoltan akadályba ütközik, 10 munkanap áll
rendelkezésére az ajánlata megküldésére.
A helyszíni hibafeltárásra a kiszállást megelőzően külön ajánlatot küld Ajánlattevő. A helyszíni hibafeltárást
csak ezen ajánlat elfogadása után kezdheti meg.
A helyszíni hibafeltárást követően Ajánlattevő 5 munkanapon belül ajánlatot küld Ajánlatkérő számára.
Amennyiben az ajánlat kiállítása igazoltan akadályba ütközik, 10 munkanap áll rendelkezésére az ajánlata
megküldésére.
Az ajánlat magában foglalja:
- helyszíni vagy szervizi javításra,
- helyszíni és távoli hibafeltárásra,
- a javítás tárgyát képező eszköz be- és visszaszállításra
- csereeszköz beszerzésére és beüzemelésére (amennyiben a meghibásodott eszköz nem vagy nem rentábilisan
javítható), a csereeszköz árát is beleértve
Ajánlattevő ajánlata tartalmazza:
Kötelező elemek:
- Javítás ajánlati díja (technikusi és mérnöki) a óradíjakon
- Ajánlatkérő által biztosítandó feltételek
- Alkatrész, felhasznált anyagok költsége
- Teljesítési határidő: amennyiben az esetleges hibajavításhoz alkatrész beszerzés szükséges, úgy annak külön
időszükséglete feltüntetendő, munkavégzés az alkatrész beérkezéséig nem kezdődik meg, de a teljesítési határidő
a munka befejeződésére vonatkozik
Opcionális elemek:
- Ajánlati díj a következő tételekből épülhet fel:
o az esetleges helyszíni hibajavítás díj,
o a felhasznált és cserélt eszközök díja,
o az eszköz le- és felszerelésének díja,
o a szervizbe be- és visszaszállítás díja,
o a szervizi javítás díja,
22 / 39
o helyszíni hibafeltárási díj
Amennyiben az ajánlat tartalma megfelelő és ennek ellenére az Ajánlatkérő eltekint annak megrendelésétől,
abban az esetben az Ajánlattevő egyeztetve az Ajánlatkérővel jogosult a helyszíni hibafeltárási díj felszámítására
és számlázására.
4. Megrendelés Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlata alapján köteles 5 munkanapon belül megrendelni vagy visszautasítani a
munkavégzést, vagy egyeztetést kezdeményezni az Ajánlattevővel.
Ajánlattevő a megrendelést írásban visszaigazolja, vagy az egyeztetés eredményéről tájékoztatást küld.
Ha Ajánlatkérő részéről az ajánlat megküldését követő 5. munkanapig nem érkezik megrendelés, nem történik
egyeztetés vagy az árajánlat visszautasítására vonatkozó írásos értesítés, úgy Ajánlattevő a hiba bejelentést
lezárhatja, amelyről értesítést küld Ajánlatkérő részére.
5. Hibajavítás
Hibajavítás megkezdése:
Ajánlattevőnek a megrendelés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell kezdeni a megrendelésben
szereplő munkák elvégzését, kivételt képeznek azok az esetek, amelyeknél az ajánlatban a vonatkozó határidők
máshogy kerültek meghatározásra.
Hibajavításának befejezése:
A hibajavítás megtörténtéről Ajánlattevő tájékoztatást küld Ajánlatkérő részére és elindítja az elszámoláshoz
kapcsolódó adminisztrációt (munkalap, feljegyzés, TIG).
Amennyiben a hiba javítására vállalt határidő bármely okból kifolyólag nem tartható, úgy arról Ajánlattevő
haladéktalanul értesíteni köteles Ajánlatkérőt, és az írásos értesítésében köteles megjelölni a késés okait,
valamint a teljesítésre vonatkozó póthatáridőt.
6. Adminisztratív lezárás és elszámolás Munkalap
Az Ajánlatkérő helyszínen jelenlévő munkatársa a munkavégzést a munkalapon/jegyzőkönyvön aláírásával
leigazolja. Az aláírt munkalap/jegyzőkönyv egy példánya az Ajánlatkérőt, egy példánya az Ajánlattevőt illeti
meg.
Összesítő
Ajánlattevő a havi záráskor elkészíti a szolgáltatási összesítőt, amely tartalmazza az adott hónapban végrehajtott
és az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással leigazolt eszközjavítások listáját- és az egyéb eseti megrendeléssel
érintett tételeket a ticketing rendszer kapcsolódó bejelentésszámaival és időbélegyeivel együtt tételesen
szerepeltetve. Az összesítőt Ajánlattevő elküldi Ajánlatkérő részére.
Összesítő elfogadása Ajánlatkérő részéről
A szolgáltatási összesítővel kapcsolatos kifogásait Ajánlatkérő haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül
köteles Ajánlattevő részére írásban jelezni. Ajánlattevő a kifogással érintett tételek kapcsán elvégzett
vizsgálatának eredményéről 2 munkanapon belül írásos visszajelzést küld Ajánlatkérő részére, amennyiben
szükséges már az új vagy javított szolgáltatási összesítőt is megküldi.
Ajánlatkérő teljesítésigazolása
23 / 39
Ajánlatkérő az általa elfogadott Összesítő alapján kiállítja a teljesítésigazolást, amelyet 7 naptári napon belül
elküld Ajánlattevő részére.
24 / 39
Szolgáltató ajánlata Nettó díjak1
1 Az ajánlathoz benyújtásra kerülő, aláírt ajánlattevői nyilatkozat kerül ide
25 / 39
3. számú melléklet
Tájékoztató levél a MÁV-csoport számlabefogadásáról
Tisztelt Partnerünk!
A MÁV-csoport elkötelezett a környezetkímélő, papírmentes elektronikus számlázás minél teljesebb körű
alkalmazásában. Az elektronikus számlák megkönnyítik az egymás közötti kapcsolattartást, azonnal
rendelkezésre állnak, nem merül fel postázási idő, a kiegyenlítés érdekében szükséges feladatok előre
tervezhetők, küldésük, feldolgozásuk egyszerűbb, hatékonyabb.
Amennyiben Ön az alábbi MÁV-csoport társaságokkal áll kapcsolatban, kérjük az elektronikus számlázás során
a jelen tájékoztatónkban leírtak szerint járjon el.
Társaság neve
Adószáma
MÁV Zrt.
10856417-2-44
MÁV Pályaműködtetési Zrt
32694422-2-43
MÁV Személyszállítási Zrt.
13834492-2-44
MÁV FKG Kft.
11267425-2-16
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
14130179-2-44
A beérkező elektronikus számláknak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelniük:
1. A számlát olyan
PDF formátumban kell kibocsátani, amely fájlnak tartalmaznia kell egy - a számla
adatait tartalmazó -
beágyazott XML formátumú állományt. Beágyazott XML hiányában a számlát
tartalmazó e-mailhez csatolt XML fájl is elfogadható. Az XML fájl felépítése lehet:
• az online számla adatszolgáltatások XML struktúrája:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok (az 1.1, 2.0, 3.0 verzió is megfelelő),
• a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsátott számlákról NAV felé
teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozóan előírt struktúra,
• a felsoroltaktól eltérő XML struktúra, kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha ehhez előzetes
egyeztetést követően a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. hozzájárul.
2. A PDF állományt
elektronikus aláírással kell ellátni. Amennyiben
hash kódot alkalmaz és azt a NAV
Online Számla rendszerbe továbbította, akkor nem szükséges az elektronikus aláírás.
3. A számlákat a szerződésben vagy külön megállapodásban rögzített e-mail címre kell elküldeni, az e-
mailhez
csatolt
fájlként.
Az
elektronikus
számlabefogadás
központi
e-mail
címe:
[email protected].
A billzone.eu, szamlakozpont.hu, szamlazz.hu, billingo.hu, felhoszamla.hu, printportal.hu, otpebiz.hu,
szamlabefogadas.hu, ediarchive.eu rendszerek használata esetén a számla érkezéséről generált értesítő e-
mailben lévő linkről is le tudjuk tölteni a számlát.
4. Egy e-mail-ben csak egyetlen számla küldhető.
5. Amennyiben a számlához mellékletek tartoznak, akkor azokat a számlával együtt, ugyanabban az e-
mailben kell megküldeni.
Tájékoztatjuk, hogy a hagyományos PDF formátumban előállított számla elektronikus aláírás/hash kód, illetve
26 / 39
XML csatolmány hiányában nem teljesíti a jogszabályban előírt, a számlák eredetiségét és változatlanságát
megkövetelő feltételeket, így befogadni nem tudjuk.
Tesztelési lehetőség:
Amennyiben nem biztos benne, hogy elektronikus számlái megfelelnek a fentieknek, akkor az éles
számlaküldés előtt kérjük, hogy tesztelési célból küldjön egy minta számlát az
[email protected] e-
mail címre, amely lehet:
•
egy fiktív adatokat tartalmazó, de formátumát tekintve az éles számlákkal megegyező számla,
•
egy korábbi számlánk elektronikus másolata (ha ilyen módon archiválja kibocsátott számláit),
•
egy éles számla is (ezt kérjük, egyértelműen jelölje válaszában, hogy a számlát továbbítani tudjuk
könyvelésre).
Amennyiben a fenti címre teszt számlát küld, annak befogadó rendszerünkben történő feldolgozhatóságáról, és
így az elektronikus számlázás alkalmazhatóságáról rövid időn belül visszajelzést adunk.
A későbbi együttműködés megkönnyítése érdekében elektronikus számlakibocsátás előtt kérjük, a felsorolt
adatok megküldésével jelezze e-számla kibocsátási szándékát az
[email protected] -mail címen:
•
a számlakibocsátó neve és adószáma,
•
a kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mailcíme.
A közpénzekkel való felelős gazdálkodás érdekében bevezetett MÁV-csoport szabályozásunk szerint és az
egységesített pénzügyi-számviteli folyamatokat támogató vállalatirányítási rendszer alapján szerződések
kizárólag elektronikus számlát nyújtó üzleti partnerekkel köthetők.
A szerződésben előírt elektronikus számlázás esetén kizárólag elektronikus számlát fogadhatunk be, a papír
alapon érkezett számlákat visszaküldjük.
Amennyiben az ÁSZF kizárólagos elektronikus számlázást ír elő, szintén csak ebben a formában tudjuk
befogadni a számlákat.
Amennyiben nem rendelkeznek e-számla kibocsátására alkalmas számlázó programmal, lehetőségük van a NAV
által
működtetett
online
számlázó
program
díjmentes
használatára,
melyet
a
https://onlineszamla.nav.gov.hu/home címen érnek el. Az így kiállított számla automatikusan teljesíti a NAV
online számla feltöltési kötelezettséget, és mindig az aktuális jogszabályoknak megfelelően kerül kiállításra.
Az alábbi linken megtalálják a jelenleg hatályos Online Számla Felhasználói kézikönyvet:
Online Számla
Felhasználói Kézikönyv
Kérdéseivel keressen minket az
[email protected] e-mail címen.
Köszönjük együttműködésüket a MÁV-csoport nevében:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Általános könyvelési igazgatóság
27 / 39
4. sz. melléklet
Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról
MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET
Nyilatkozat Munkabiztonsági Szabályok elfogadásáról
Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. mint Ajánlatkérő által a
„Utastájékoztatási rendszerek
hadver üzemeltetés” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.
Alulírott Cserven Tibor és Friss László Tamás, mint a(z) 4iG Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca
2/C), (továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a tárgyi beszerzési eljárásban kiadott
Szerződéstervezet mellékletét képező
Munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a
munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a
benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során
betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal közreműködőimmel,
alSzolgáltatóimmal.
Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől
munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a
munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (Jakab Gábor Csaba
tel.: +36706436222, e-mail:
[email protected]) vagyok köteles kijelölni.
Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató
Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági
és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a Területi Munkavédelem munkabiztonsági
szakmai vezetője jelöli ki.
(
Területi munkabiztonsági vezetők elérhetőségei: Közép-Magyarország: Geőcze Olivér, tel.: 0630/211-6586, e-mail:
[email protected]; Nyugat-Magyarország: Esztergályos Violetta, tel.: 0630/949-3253, e-mail:
[email protected]; Kelet-Magyarország: Prorok Ferenc, tel.: 0630/945-9778, e-mail:
[email protected]; Észak-
Magyarország: Sivák Zsuzsanna, tel.: 3630/756-1056, e-mail:
[email protected]).
Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a
mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve,
születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka
technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű
biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által
megtartott oktatás tárgyát.
Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményű
baleseteket és veszélyeztetéseket -annak helyszíne szerint- a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv
részére
(
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem Közép-Magyarország, tel.: 0630/211-6586, e-mail:
[email protected]; Nyugat-Magyarország, tel.: 0630/949-3253, e-mail:
[email protected]; Kelet-Magyarország, tel.: 0630/945-9778, e-mail:
[email protected]; Észak-Magyarország, tel.: 3630/756-1056, e-mail:
[email protected]) azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak
tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport
alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
28 / 39
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági
intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát,
illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság
erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. A
munkavégzés
leállítását
az
elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására
vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására
vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.
Kelt.: Budapest, eletronikus aláírás szerint
………………………………..
Cserven Tibor és Friss László Tamás
4iG Informatikai Zrt.
29 / 39
MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET
Preambulum
a)
Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások
(továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.
b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
77/2020. (VII. 03. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás, a felügyeleti igazolványok,
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi
területén történő tartózkodás rendjéről
(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)
c)
A mellékletben ahol alSzolgáltató szerepel értelemszerűen érteni kell a Szolgáltató valamennyi esetleges
teljesítési segédjét (közreműködőjét) is.
1.
Általános rendelkezések
1.1. Szolgáltató tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés
teljesítése során betartja.
Szolgáltató köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott
valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés
stb.) foglalt követelményeket.
1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Szolgáltatóra, mind a Szolgáltató
alSzolgáltatóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép
(továbbiakban együttesen: „Szolgáltató”)
Szolgáltató a kivitelezési munkáknál
biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek
a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ
Zrt. Munkavédelem Szervezet (
[email protected]) részére köteles bejelenti.
1.3. Szolgáltató valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és
a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató
Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.
1.4. Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket
érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Szolgáltatókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel
(alSzolgáltató, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén
végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.
1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági
szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen
melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági
szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Szolgáltató nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel
kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó
valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával
kötelezettséget vállal.
30 / 39
1.6. Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő
állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott
villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás
esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.
Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama
alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a
Szolgáltató köteles biztosítani, illetve teljesíteni.
1.7. Állomási területen Szolgáltató köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a
közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.
1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a
munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.
1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági
állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a
Szolgáltató gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.
1.10. A Szolgáltató az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő
időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A
Szolgáltató a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles
írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.
1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alSzolgáltató bevonása esetén – is a Szolgáltató részére adja át, illetve a
Szolgáltatótól veszi vissza.
2.
Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között
2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Szolgáltató az egyes veszélyes
tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM
rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.
2.2. Szolgáltató tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve
anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági
szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú
rendelkezéseket
2.3. Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alSzolgáltatói, teljesítési
segédei stb. részére átadja.
3.
Munkavégzés
3.1.
A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli
engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos
felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban,
biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a
személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.
3.3.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó
szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.
4.
Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei
31 / 39
4.1. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől
munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a
munkavégzést a Szolgáltató részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles
kijelölni.
4.2.
A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a
munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi
biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a
munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy
odafigyelést.
4.3.
A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával
megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.
4.4.
Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV
Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák
jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek
ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége
nem terjed ki a Szolgáltató – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb
tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok
betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.
4.5.
A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és
orvosilag alkalmas személy bízható meg.
4.6.
A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen
tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait
igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet
ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt
biztosítani.
4.7.
Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad
csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Szolgáltatót írásban kell értesíteni.
4.8.
A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő
összehangolását végző felügyeletet a Szolgáltató vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha
rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester,
távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel,
érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság
stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.
5.
Ellenőrzés
5.1. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója
a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott,
elválasztott munkaterületen.
5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát
köteles igazolni.
5.3. A Szolgáltató az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alSzolgáltató
tudomására hozni.
5.4. Szolgáltató – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek
teljesülését alSzolgáltatói vonatkozásában köteles ellenőrizni.
6.
A munkavégzés felfüggesztése
6.1.
Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a
MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot
veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Szolgáltató erre feljogosított
32 / 39
munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.
6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
6.3. A Szolgáltató képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni.
7.
Oktatás
7.1.
A Szolgáltató vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó
közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási
naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Szolgáltató valamint a MÁV
Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek
neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).
7.2.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi
ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok,
szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.
7.3.
Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem szakmai vezetője jelöli ki.
7.4.
A Szolgáltató munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Szolgáltató kötelezettséget vállal.
7.5.
A Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Szolgáltatók (alSzolgáltatók, fuvarozók)
munkavédelmi oktatásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak,
továbbá a Szolgáltató részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére
rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Szolgáltató a saját munkavállalói munkavédelmi
oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás
tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.
8.
Több külső Szolgáltató egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén
8.1.
Olyan munkahelyen, ahol különböző külső Szolgáltatók (munkáltatók) alkalmazásában álló
munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb
intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a
Szolgáltató helyszíni vezetője felel.
9.
Balesetek, rendkívüli események
9.1.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár
követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére
azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak
tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport
alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
9.2.
Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek
minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban
pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
10. Záró rendelkezések
10.1.
Szolgáltató köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a
mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi,
illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.
10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt
munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató
Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Szolgáltató felel.
10.3. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági
ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Szolgáltató érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ
Zrt. a Szolgáltatóra hárítja.
33 / 39
10.4. Szolgáltató az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely
egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
10.5.Szolgáltató vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában
foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.
34 / 39
5. sz. melléklet
Átláthatósági nyilatkozat2
2 Az ajánlathoz benyújtásra kerülő, aláírt ajánlattevői nyilatkozat kerül ide
35 / 39
6. sz. melléklet
Meghatalmazás
(a Kbt. 136. § (2) bekezdése tekintetében)
Alulírott, Cserven Tibor és Friss László Tamás, mint a(z) 4iG Informatikai Zrt. (a továbbiakban: Ajánlattevő)
cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentem/kijelentjük, hogy a magyar adóhatóság az illetékességünk szerinti adóhatóságtól közvetlenül
beszerezhet az általam képviselt szervezetre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
Jelen nyilatkozatot a(z) 4iG Informatikai Zrt. , mint Ajánlatkérő által „Utastájékoztatási rendszerek hardver
üzemeltetése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban teszem.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
…………………………………………….
4iG Informatikai Zrt.
Vállalkozó
képviseletében:
Cserven Tibor és Friss László Tamás
együttes cégjegyzésre jogosult képviselők
36 / 39
7. sz. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról
Alulírott Cserven Tibor és Friss László Tamás , együttes cégjegyzésre jogosult képviselők, a(z) 4iG Informatikai
Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C; cégjegyzékszám: 01-10-143072; adószám: 32692231-2-
41.; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban kijelentem, hogy a
Társaság, mint Vállalkozó és a(z MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Megrendelő között a(z) „Utastájékoztatási
rendszerek hardver üzemeltetése (EKR azonosító: EKR002357902024)” tárgyában …………………..(dátum)
napján kötött szolgáltatási keretszerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni.
Alvállalkozó 1.3
Az alvállalkozó megnevezése:
HC Linear Műszaki Fejlesztő Kft. Képviselőjének neve: Móricz László
Székhely: 7630 Pécs, Hegedűs János Utca 10.
Cégjegyzékszám: 02 09 060132
Adószám: 10467701-2-02
Telefon: (06 72) 336 105
Telefax:-
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: üzemeltetés támogatás, hardverfejlesztő
mérnöki feladatok ellátása, programozó feladatok ellátása, mérnök informatikusi feladatok ellátása, információ-
és számítástechnikai technikus feladatok ellátása.
Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 30%
Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 60 000 000 Ft.
Az alvállalkozó Megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett
alvállalkozó / a
szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a
teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó4
Továbbá vállalom, hogy a Megrendelőnek bejelentem az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.
Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése:
Telekom Rendszerintegráció Zrt. Képviselőjének neve: Bari András
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Cégjegyzékszám: 01 10 044852
Adószám: 12928099-2-44
Telefon: +36 1 265 8444
Telefax:-
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: üzemeltetés támogatás, hardverfejlesztő
mérnöki feladatok ellátása, programozó feladatok ellátása, mérnök informatikusi feladatok ellátása, információ-
és számítástechnikai technikus feladatok ellátása.
Az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 25%
3 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.
4 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum
is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat Megrendelő részére történő bejelentésének napja!
37 / 39
Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 40 000 000 Ft.
Az alvállalkozó Megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett
alvállalkozó /
a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a
teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó5
Továbbá vállalom, hogy a Megrendelőnek bejelentem az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.
Budapest, elektronikus aláírás szerint
…………………
4iG Informatikai Zrt.
Szolgáltató
képviseletében:
Cserven Tibor és Friss László Tamás
együttes cégjegyzésre jogosult képviselők
5 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő,
mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat Megrendelő részére történő bejelentésének napja!
38 / 39
8. sz. melléket
Nyilatkozat
az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló
833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról6
6 Az ajánlathoz benyújtásra kerülő, aláírt ajánlattevői nyilatkozat kerül ide.
39 / 39
