Tiszajen k lter leti mez gazdas gi t stabiliz l sa.pdf

Tiszajenő Községi Önkormányzat
5094 Tiszajenő, Vasút u. 11

BESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

tárgyában indított beszerzési eljárás

2023.

link to page 3 link to page 11 link to page 12 link to page 12 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 14 link to page 14 link to page 14 link to page 15 link to page 16 link to page 22
Tartalomjegyzék

I.
Az ajánlattételi felhívás
3
II.
Beszerzési dokumentumok
11
1.
Az eljárás általános feltételei
12
2.
Kiegészítő tájékoztatás
12
3.
Teljesség és pontosság
13
4.
Ajánlattétel költségei
13
5.
Ajánlati kötöttség
13
6.
Közös ajánlattétel
13
7.
Ajánlati ár
14
8.
Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők között a beszerzési eljárás alatt
14
9.
Az ajánlatok bírálata
14
III.
Műszaki leírás
15
IV.
Szerződéstervezet
16
V.
Nyilatkozatminták, formanyomtatványok
22

Oldal 2 / 31

I.
Az ajánlattételi felhívás

Oldal 3 / 31

Ajánlattételi felhívás

1.
Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:

Tiszajenő Községi Önkormányzat

Cím:

5094 Tiszajenő, Vasút u. 11.
Tel.:

+36-56/434-234
Fax:


+36-56/56/434-134
E-mail:

[email protected]
Képviseli:

Virág József polgármester

2.
Ajánlatkérő nevében eljár:

7D Tender Kft.
Székhely:

1114 Budapest, Bartók Béla út 51. fszt. 3.
Levelezési cím:

6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 3/A. II. em. 14. ajtó
Tel:

+36 76/320-893
Email:

[email protected]
Kapcsolattartó:

dr. Simon Krisztián ügyvezető

3.
A választott eljárás:

Ajánlatkérő beszerzési eljárást folytat le, figyelemmel arra, hogy a beszerzés értéke nem haladja meg a beszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt értékhatárt.

4.
A  beszerzési  dokumentumok  rendelkezésre  bocsátásának  módja,  határideje,  beszerzési  helye  és  pénzügyi
feltételei:

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként beszerzési dokumentumokat készít.

A  beszerzési  dokumentumok  elektronikus  úton,  közvetlenül,  korlátlanul,  teljes  körűen  és  térítésmentesen  kerülnek
megküldésre a gazdasági szereplő részére, akiket az Ajánlatkérő ajánlattételre fel kíván hívni.

A beszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatóak.

5.
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

6.
A beszerzés tárgya és mennyisége:

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

CPV:  45221250-9
Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

Igénybevett terület helyszíne: Tiszajenő, hrsz 074, hrsz 013/1 és hrsz 071

Oldal 4 / 31

Tulajdonos, üzemeltető:
Tiszajenő Községi Önkormányzat
Út osztályba sorolása:
külterületi mezőgazdasági gyűjtőút
Tervezési sebesség:

30 km/ó
Forgalmi sávok száma:
2
Építési hossz:

1040 m
Pályaszerkezet szélessége:
3,0 m
Földpadka: kétoldali:
min 1, 0-1, 0 m
Koronaszélesség:

min 1, 0+3, 0+1,0 = min 5,0 m
Burkolat típusa:

Burkolat nélküli földút
Építési helyszín kezdőpontja:  Tiszajenő, Kossuth Lajos utca szilárd burkolattal ellátott vége
Építési helyszín végpontja:
hrsz 071 ingatlan területésn kezdőszelvénytől 1040 méterre található földút
csomópont
Kitérőöböl:
nem készül
Műtárgy építés:
nem készül
Csomópontok:
2db, kezdő és végszelvényben

A részletes műszaki tartalom az Ajánlattételi Felhívás mellékletét képező műszaki dokumentumokban
található.

7.
A teljesítés határideje:

Teljesítési határidő: a szerződés megkötésének napjától számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

8.
A teljesítés helye:

Tiszajenő, külterület  hrsz 074, hrsz 013/1 és hrsz 071

9.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
-  Ajánlatkérő  a  szerződésszegéssel  okozott  kárának  megtérítését  akkor  is  követelheti,  ha  kötbérigényét  nem
érvényesítette

Késedelmi kötbér:

Ha  ajánlattevő  -  olyan  okból,  amelyért  felelős  -  késedelmesen  teljesít,  az  ajánlatkérő  késedelmi  kötbérre
jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap. Amennyiben a késedelmi kötbér összege
eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 20
napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést
felmondani, és a meghiúsulási kötbért követelni.

Hibás teljesítési kötbér:

Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a szerződéses nettó szerződéses összeg 3 %-
a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának
száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért
követelni.

Oldal 5 / 31

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. §
(1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás
20%-a.

Jótállás:
Az átadás-átvételtől számított minimum 2 év teljes körű jótállás.

10.  Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei:

Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk.
6:130 § (1) bekezdés rendelkezéseire.

A kifizetés során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései irányadóak.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbi üzemezésben:
-
50%-os műszaki készültségénél a vállalkozói díj 50% + ÁFA,
-
100%-os műszaki készültségénél a vállalkozói díj 50% + ÁFA.

Az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint: HUF.

A számlán fel kell tüntetni a szerződés tárgyát is.

Az ellenszolgáltatás nettó összegének megfizetése részben saját forrásból, részben a Vidékfejlesztési Programból kerül
finanszírozásra.

11.  Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

12.  Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

Nem.

13.  Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás
nyertesének  nyilvánítani,  ha  a  legalacsonyabb  ellenszolgáltatást  két  vagy  több  ajánlat  azonos  mértékben  (azonos
pontszámmal) tartalmazza.

14.  A kizáró okok:

14.1. Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, akivel szemben az alábbi kizáró okok bármelyike fennáll:

Oldal 6 / 31

-   végelszámolás alatt áll,
-  fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják, és az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
-  tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
-  gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert.

14.2.
A kizáró okok igazolási módja:

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról.

15.  Alkalmassági követelmények:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának
Az ajánlattevők műszaki-szakmai
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
alkalmasságánakminimum követelménye(i):
igazolási mód:

M/1.
M/1

Ajánlattevő  csatolja  az  ajánlattételi  felhívás  Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi
megküldésétől  visszafelé  számított  5  év  (5  év  alatt  felhívás
megküldésétől
időpontjától
visszafelé
befejezett,  de  legfeljebb  8  éven  belül  megkezdett)  számított 5 évben nem rendelkezik összesen legalább
legjelentősebb kivitelezéseinek ismertetését (legalább  nettó  10 000 000,-  Ft  értékű  útépítési  feladat  tárgyú
a  szerződést  kötő  másik  fél,  a  szolgáltatás  tárgya,  referenciával.
mennyisége,  teljesítés  és  ideje  (kezdő  és  befejező
időpont
év/hónap/nap
pontossággal),
továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e).

A  fentiekben  kifejtettek  igazolhatóak  az  ajánlattevő
cégszerű  nyilatkozatával,  vagy  a  szerződést  kötő
másik fél által adott igazolással.
M/2.

Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  amennyiben  nem
M/2.
rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
Ajánlattevő  ismertesse  azoknak  a  szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért  Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  amennyiben  nem
felelősöknek  -  a  megnevezését,  végzettségüket  vagy  rendelkezik legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel
képzettségüket,  továbbá  szakmai  tapasztalatukat,  összefüggő szakmagyakorlási  tevékenységekről  szóló
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ”

jelű  szakterületen  jogosultsággal  rendelkező  felelős
Ajánlattevő csatolja a szakember saját kezűleg aláírt  műszaki  vezető  szakemberrel  (VAGY  a  266/2013.
önéletrajzát,  amelyből  az  előírt  alkalmassági  (VII.  11.)  Korm.  rendelet  szerinti  „MV-KÉ”  jelű
feltételnek  való  megfelelés  kétséget  kizáróan  szakterületen  felelős  műszaki  vezető  jogosultság
megállapítható,  továbbá  a  végzettségét  vagy  megszerzéséhez  szükséges  szakirányú  végzettséggel  és
képzettségét  igazoló  bizonyítvány/ok  másolatát.  (A  szakmai gyakorlattal, ebben az esetben a szerződéskötés
szakmai  tapasztalatot:  év,  hó  dimenzióban,  a  feltétele,  hogy  a  megnevezett  szakember  legkésőbb  a
beszerzési
dokumentumokban
megadott  szerződéskötéskor  szerepeljen  a  meghatározott  felelős
önéletrajzminta szerint kell megadni.)
műszaki  vezető  jogosultságra  vonatkozó  kamarai

nyilvántartásban),  aki  rendelkezik  legalább  24  hónap
Amennyiben  a  szakember  a  kamarai  nyilvántartás  szakmai tapasztalattal.
szerint  a  szerződéskötés  feltételeként    elvárt
Oldal 7 / 31

jogosultsággal  rendelkezik,  úgy  a  jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatása, ezen
szakember  vonatkozásában  nem  szükséges,  illetve  a
végzettséget igazoló oklevelet sem kell csatolni.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által saját
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Ajánlatkérő a megjelölt képzettségekkel egyenértékű
képzettségeket
is
elfogad.
A
képzettségek
egyenértékűségének  vizsgálata  az  egyes  képzések
tantervének  (képzési  tervének)  az  alkalmassági
minimumkövetelményben
megjelölt
képzések
tantervével
való
összehasonlítással
történik.
Amennyiben  ajánlattevő  nem  az  alkalmassági
minimumkövetelményben  megjelölt  képzést  teljesítő
szakemberrel kívánja igazolni alkalmasságát, kérjük,
csatolja
az
egyenértékűséget
alátámasztó
dokumentumokat.

Az  előírt  alkalmassági  követelményeknek  a  közös
ajánlattevők  együttesen  is  megfelelhetnek.  Azon
követelményeknek,
amelyek
értelemszerűen
kizárólag  egyenként  vonatkoztathatóak  a  gazdasági
szereplőkre,  az  együttes  megfelelés  lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Nem  használhatja  fel  a  gazdasági  szereplő
alkalmassága  igazolására  azokat  az  adatokat,
amelyek  felhasználására  jogutódlás  eredményeként
maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő
tekintetében  az  eljárásban  alkalmazandó  valamely
kizáró  ok  fennáll,  vagy  -  ha  a  jogelőd  megszűnt  -
megszűnése hiányában fennállna.

16.  Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

A korábbiakban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlások során nem teljesíthető.

17.  Ajánlattételi határidő:

2023. június 21. 16:00 óra

18.  Az ajánlat benyújtása címe:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre.

Oldal 8 / 31

19.  Az ajánlattétel nyelve:

Magyar.

20.  Az ajánlatok felbontásának ideje:

2023. június 21. 16:00 óra

21.  Az ajánlatok felbontására vonatkozó információk:

Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő képviselői lehetnek jelen.

22.  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

23.  Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett időpontja:

2023. június hónap.

24.  A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:

Nem.

25.  Egyéb információk:

1.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, az Ajánlatérő
nevét, címét és az ajánlat főbb számszerűsíthető adatait.

2.
Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

1.  az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-
mintáját;

2.  a  cégkivonatban  nem  szereplő  kötelezettségvállaló(k)  esetében  a  cégjegyzésre  jogosult  személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is  tartalmazó)
írásos meghatalmazást

3.
Folyamatban  lévő  változásbejegyzési  eljárás  esetében  ajánlattevőnek  csatolni  kell  az  ajánlattevőnek  a
cégbírósághoz  benyújtott  változásbejegyzési  kérelmét  és  az  annak  érkezéséről  a  cégbíróság  által  megküldött
igazolást.  Amennyiben  nincs  folyamatban  lévő  változásbejegyzési  eljárás,  akkor  az  ajánlathoz  csatolni  kell  az
ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát.

4.
Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  ajánlattevőnek  kifejezett  nyilatkozatát  az  ajánlattételi  felhívás  feltételeire,  a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

5.
Ajánlatkérő  felhívja  Ajánlattevők  figyelmét,  hogy  a  nyertes  ajánlattevő  legkésőbb  a  szerződés  megkötésének
időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében,  és  –  ha  a  megelőző  beszerzési  eljárásban  az  adott  alvállalkozót  még  nem  nevezte  meg  –  a
Oldal 9 / 31

bejelentéssel  együtt  nyilatkozni  arról  is,  hogy  az  általa  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó  nem  áll  kizáró  okok
hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

6.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,
úgy  azt  az  ajánlattevő  magyar  nyelvű  fordításban  is  köteles  becsatolni.  Ajánlatkérő  a  nem  magyar  nyelven
benyújtott  dokumentumok  ajánlattevő  általi  fordítását  is  elfogadja.  A  fordítás  tartalmának  helyességéért  az
ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken
túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is.

7.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

8.
Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattevők képviselőjének szóló meghatalmazást
tartalmazó okiratot. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését.

9.
Ajánlatkérő  nem  teszi  lehetővé  a  nyertes  ajánlattevő(k)  számára  a  szerződés  teljesítése  érdekében  gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.

10.  Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 20 millió Ft/év és min. 10 millió Ft/káresemény mértékű,
érvényes szakmai felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.

26.   Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2023. június 7.

Tiszajenő Község Önkormányzata
képv.
7D Tender Kft.

Oldal 10 / 31

II.
Beszerzési dokumentumok
Oldal 11 / 31

Beszerzési dokumentumok

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
tárgyú,

beszerzési eljáráshoz.

1.
Az eljárás általános feltételei

1.1.
Tárgyi beszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: „Felhívás”) 1.
pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”).

1.2.
Az  ajánlattevő  ajánlatának  benyújtásával  teljes  egészében  elfogadja  a  Felhívás  és  a  beszerzési
dokumentumok (a továbbiakban együtt: „Beszerzési dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel
kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről.

1.3.
A  teljesítésnek  teljes  mértékben  meg  kell  felelniük  a Felhívásban és a  Beszerzési  dokumentumokban
megadott műszaki leírásnak.

1.4.
Az  ajánlattevő  kötelessége,  hogy  gondosan  megvizsgálja  és  betartsa  a  Beszerzési  dokumentumokban
megadott  összes  utasítást,  formai  követelményt,  kikötést  és  előírást.  Az  ajánlattevő  kockázata  és  az
ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:


ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy

ha  olyan  ajánlatot  nyújt  be,  amely  tartalmi  szempontból  nem  felel  meg  a  Beszerzési
dokumentumokban megadott minden követelménynek.

1.5.
Ajánlatkérő tárgyi Beszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése érdekében készítette.

1.6.
Ajánlatkérő  megkéri  az  ajánlattevőket,  hogy  az  ajánlatukat  a  jelen  Beszerzési  dokumentumok
mellékleteként átadott nyilatkozatminták és iratminták alkalmazásával készítsék  el ajánlatukat,
azzal, hogy az ajánlattevők természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve  –
amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni – alkalmazását mellőzhetik.

1.7.
Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja  a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők
által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek.

1.8.
Amennyiben  a  kiadott  tartalomjegyzék  mintában  feltüntetett  valamely  dokumentum  csatolása  nem
szükséges, vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére
az  N.R.  (mint  nem  releváns)  megjelölést  szíveskedjenek  feltüntetni  (Ajánlatkérő  természetesen
egyéb egyértelmű megjelölést is elfogad).

2.
Kiegészítő tájékoztatás

2.1.
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Beszerzési dokumentumokban
foglaltakkal  kapcsolatban  írásban  kiegészítő  (értelmező)  tájékoztatást  kérhet  az  Ajánlatkérőtől  az
ajánlattételi határidő lejárta előtt e-mail-ben.

2.2.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen.

Oldal 12 / 31

3.
Teljesség és pontosság

3.1.
Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a Beszerzési dokumentumok teljességét.

3.2.
Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta
a beszerzési dokumentumok valamely részének letöltését.

4.
Ajánlattétel költségei

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.

5.
Ajánlati kötöttség

5.1.
A Felhívás 22. pontjában meghatározottak szerint.

5.2.
Az ajánlattevő a Felhívás 22. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához.

6.
Közös ajánlattétel

6.1.
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.

6.2.
Az eljárásban teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő
kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak,
adatoknak  az  általa  megtett  nyilatkozatok  megfelelnek,  ez  a  szabály  azonban  nem  érinti  a  közös
ajánlattevők egyetemleges felelősségét.

6.3.
Közös  ajánlattétel  esetén  az  ajánlatban  csatolni  kell  a  meghatalmazást  tartalmazó  okiratot.  A
meghatalmazásnak  ki  kell  terjednie  arra,  hogy  a  közös  ajánlattevők  képviseletére  jogosult  gazdasági
szereplő  adott  eljárás  tekintetében  teendő  nyilatkozatok  megtételekor  az  egyes  közös  ajánlattevők
képviseletében eljárhat.

6.4.
A 6.1 pont szerinti esetben a közös ajánlattevők  kötelesek maguk közül egy, a beszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

6.5.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését.

6.6.
Ajánlatkérő a  kiegészítő tájékoztatás  megadása,  a  hiánypótlás  kérése esetében  az  ajánlatkérő a  közös
ajánlattevőknek  jelentkezőknek  szóló  értesítését,  tájékoztatását,  illetve  felhívását  a  6.2.  pont  szerinti
képviselőnek küldi meg.

6.7.
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás
nem következhet be.

6.8.
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodás  másolati  példányát,  amely  tartalmazza  az  ajánlattevők  között,  a  beszerzési  eljárással
kapcsolatos  feladat  bemutatását,  kijelöli  azon ajánlattevőt,  aki  a  közös  ajánlattevőket  az  eljárás  során
kizárólagosan  képviseli,  illetőleg  a  közös  ajánlattevők  nevében  hatályos  jognyilatkozatot  tehet.  A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Oldal 13 / 31

7.
Ajánlati ár

Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljes kivitelezés vállalkozói díját.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen
hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától
és forrásától, pl. különböző díjak és illetékek stb.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

Az  ajánlati  árnak  tartalmaznia  kell  mindazokat  a  költségeket,  amelyek  az  ajánlat  tárgyának  eredményfelelős
megvalósításához,  az  ajánlati  feltételekben  rögzített  feltételek  betartásához  szükségesek,  így  többek  között  a
hibák kijavításához szükséges költségeket is.

Az  ajánlat  csak  banki  átutalásos  fizetési  módot  tartalmazhat,  minden  egyéb  fizetési  mód  elfogadhatatlan  az
Ajánlatkérő számára.

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába
kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.

8.
Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők között a beszerzési eljárás alatt

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a beszerzési eljárással kapcsolatos írásbeli kommunikáció e-mail-
ben, elektronikus úton történik.

9.
Az ajánlatok bírálata

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az
eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a  legkedvezőbb ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos mértékben
tartalmazza.

Oldal 14 / 31

III.
Műszaki leírás

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

CPV:  45221250-9
Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

Igénybevett terület helyszíne: Tiszajenő, hrsz 074, hrsz 013/1 és hrsz 071

Tulajdonos, üzemeltető:
Tiszajenő Községi Önkormányzat
Út osztályba sorolása:
külterületi mezőgazdasági gyűjtőút
Tervezési sebesség:

30 km/ó
Forgalmi sávok száma:
2
Építési hossz:

1040 m
Pályaszerkezet szélessége:
3,0 m
Földpadka: kétoldali:
min 1, 0-1, 0 m
Koronaszélesség:

min 1, 0+3, 0+1,0 = min 5,0 m
Burkolat típusa:

Burkolat nélküli földút
Építési helyszín kezdőpontja:  Tiszajenő, Kossuth Lajos utca szilárd burkolattal ellátott vége
Építési helyszín végpontja:
hrsz 071 ingatlan területésn kezdőszelvénytől 1040 méterre található földút
csomópont
Kitérőöböl:
nem készül
Műtárgy építés:
nem készül
Csomópontok:
2db, kezdő és végszelvényben

A részletes műszaki tartalom az Ajánlattételi Felhívás mellékletét képező műszaki dokumentációban
található.

Oldal 15 / 31

IV.
Szerződéstervezet

Oldal 16 / 31

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

amely létrejött egyrészről:

Tiszajenő Községi Önkormányzat
Cím:
5094 Tiszajenő, Vasút u. 11.
Adószám:

Bankszámlaszám:

Számlavezető pénzintézet:

Tel:

Fax:

Email:

Képviseli:
Virág József polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),
másrészről:

…………………………….

Székhely:
……………….
Cégjegyzékszám:
……………….
Adószám:
……………….
Pénzforgalmi számlaszám:
……………….
Számlavezető pénzintézet neve:
……………….
Képviselő neve:
……………….
Kapcsolattartója:
……………….
Telefon:
…………….....
E-mail:
……………….

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó),

(a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, együttes említésük esetén: Felek) között, az alulírott napon és
helyen, a jelen vállalkozási szerződésben írt feltételek szerint.

A  továbbiakban  együttesen,  mint  Felek  között  a  „Tiszajenő,  HRSZ  074,  HRSZ  013/1  és  HRSZ  071  külterületi
mezőgazdasági út stabilizálása” tárgyában az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben.

1
Előzmények:

1.1.  Megrendelő,  mint  ajánlatkérő  2023.  …    ….  napján  beszerzési  eljárást  indított  „Tiszajenő,  HRSZ  074,
HRSZ  013/1  és  HRSZ  071  külterületi  mezőgazdasági  út  stabilizálása”  tárgyában.  Vállalkozó,  mint
ajánlattevő  az  eljárásban  az  előírt  feltételeknek  megfelelő,  érvényes  ajánlatot  nyújtott  be.  Megrendelő  a
beszerzési  eljárás  nyerteseként  Vállalkozót  hirdette  ki  az  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatás  elve
alapján.

1.2.  Jelen  szerződés  a  beszerzési  felhívás,  az  esetlegesen írásban  feltett  kérdések  és  az  azokra  adott  esetleges
kiegészítő tájékoztatások és a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján kerül megkötésre. Az említett
dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik.

2
A szerződés tárgya:
Oldal 17 / 31

2.1  Jelen  szerződés  aláírásával  Vállalkozó  elvállalja  a  Megrendelő  általi  megrendeléseknek  megfelelően  a
Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása  kivitelezési
feladatai  az  ajánlattételi  felhívásban,  valamint  a  Vállalkozó  ajánlatában  meghatározottak  szerint.  A
Megrendelő a Vállalkozó szolgáltatásai ellenében a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj, mint
ellenérték megfizetésére köteles.

3
Elvégzendő feladat:

Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása

Igénybevett terület helyszíne: Tiszajenő, hrsz 074, hrsz 013/1 és hrsz 071

Tulajdonos, üzemeltető:
Tiszajenő Községi Önkormányzat
Út osztályba sorolása:
külterületi mezőgazdasági gyűjtőút
Tervezési sebesség:

30 km/ó
Forgalmi sávok száma:
2
Építési hossz:

1040 m
Pályaszerkezet szélessége:
3,0 m
Földpadka: kétoldali:
min 1, 0-1, 0 m
Koronaszélesség:

min 1, 0+3, 0+1,0 = min 5,0 m
Burkolat típusa:

Burkolat nélküli földút
Építési helyszín kezdőpontja:  Tiszajenő, Kossuth Lajos utca szilárd burkolattal ellátott vége
Építési helyszín végpontja:
hrsz 071 ingatlan területésn kezdőszelvénytől 1040 méterre található földút
csomópont
Kitérőöböl:
nem készül
Műtárgy építés:
nem készül
Csomópontok:
2db, kezdő és végszelvényben

4
Szerződés időtartama: a szerződés megkötésének napjától számított 4 hónap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

5
Teljesítés:

5.1
Vállalkozó a szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatot a megrendelői elvárások és kötelező jogszabályi
és egyéb előírások szerint végzi el.

5.2
Vállalkozó  köteles  beszerezni  mindazon  engedélyt,  és/vagy  jogosítványt  az  illetékes  hatóságoktól,
szervezetektől, amelyek szükségesek a szerződés tárgyát képező feladatok elvégzéséhez.

5.3
Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes
teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles.

5.4
A teljesítés helye:

Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása

5.5
Megrendelő  köteles  a  szerződés  teljesítésének  elismeréséről  (teljesítésigazolás)  vagy  az  elismerés
megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni.

5.6
A teljesítés bármely részét jogában áll a Megrendelőnek visszautasítani, amennyiben azt hibásnak, vagy nem
megfelelő  minőségűnek  találja,  de  ennek  tételes  indokolását  a  kijavítás  érdekében  köteles  a  Vállalkozó
tudomására hozni, s Felek ezt jegyzőkönyvben rögzítik.

Oldal 18 / 31

5.7   Vállalkozónak  a  hibát  a  jegyzőkönyvben  megjelölt  határidőn  belül  ki  kell  javítani.  Ha  ezt  a  Vállalkozó
elmulasztja, a Megrendelő jogosult a kijavítást más személyekkel elvégeztetni, és összes ezzel kapcsolatban
felmerült kiadását a Vállalkozóra hárítani.

5.8
A teljesítés során kapcsolattartó személyek:

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

5.9
Vállalkozó  köteles  a  tevékenység  ellátásához  szükséges,  illetve  a  vonatkozó  jogszabályokban  előírt
személyi,  szakmai  és  anyagi  feltételeket  biztosítani  a  szerződés  teljes  időtartama  alatt,  így  különösen  a
munkálatokban részt vevő szakembereket, azok bérezését, a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi és
technikai eszközöket.

5.10  Vállalkozónak biztosítania kell, hogy hogy az erre jogosult szervezetek vizsgálati jogosultságukat a rájuk
vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően teljesíthessék. Vállalkozó az esetleges ellenőrzés,
vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrzést, vizsgálatot az erre jogosult szervezetek részéről tűri, illetőleg
a  kért  felvilágosítást  megadja,  a  jelen  szerződés  teljesítésével  kapcsolatos  iratokat  bemutatja  és  szükség
esetén másolatban átadja.

6
Vállalkozói díj:

6.1
Megrendelő  a  Vállalkozó  által  nyújtott  szolgáltatások  ellenében  nettó  …  HUF  +  ÁFA  vállalkozói  díj
megfizetésére köteles.

6.2
A  6.1.  pontban  rögzített  átalánydíj  magában  foglalja  a  beszerzési  felhívásban  részletezett  szolgáltatások
vállalkozói  díját,  beleértve  a szerződésszerű teljesítéshez  szükséges  valamennyi  munka-,  anyag  és  egyéb
díjat,  illetve  költséget,  beleértve  minden  egyéb,  a  szerződésben  kifejezetten  nem  nevesített,  de  a  feladat
ellátásával kapcsolatos valamennyi költséget. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelővel szemben a
fenti díjon felül semmilyen további jogcímen nem követelhet egyéb díjat, költséget.

6.3
Megrendelő előleget nem fizet.

6.4
Megrendelő nem kíván tartalékkeretet kikötni.

6.5
Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbi üzemezésben:
  50%-os műszaki készültségénél a vállalkozói díj 50% + ÁFA,
  100%-os műszaki készültségénél a vállalkozói díj 50% + ÁFA.

6.6
Megrendelő az ellenszolgáltatást a jelen szerződés 5.5. pontja szerint elismert teljesítést követően benyújtott
számla ellenében fizeti meg.

6.7
Az  elismert  teljesítést  követően  a  benyújtott  számla  30  napon  belül  átutalással  kerül  kiegyenlítésre,
figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében rendelkezéseire.

6.8
Vállalkozó a számláit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra figyelemmel köteles kiállítani.

6.9
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

7
Szerződésszegés és jogkövetkezményei:

7.1  Késedelmi  kötbér:  Ha  Vállalkozó  -  olyan  okból,  amelyért  felelős  -  késedelmesen  teljesít,  a  Megrendelő
Oldal 19 / 31

késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap. Amennyiben
a  késedelmi  kötbér  összege  eléri  vagy  meghaladja  a  szerződéses  nettó  ellenszolgáltatás  10%-át,  azaz  a
késedelemmel érintett napok száma a 20 napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult – anélkül, hogy
érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és a meghiúsulási kötbért követelni.

7.2  Ha  Vállalkozó  -  olyan  okból,  amelyért  felelős  -  hibásan  teljesít,  a  teljes  nettó  szerződéses  összeg  3  %-
a/alkalom  összegű  hibás  teljesítési  kötbér  megfizetésére  köteles.  Amennyiben  a  hibás  teljesítési  kötbér
alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani,
és meghiúsulási kötbért követelni.

7.3  Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Megrendelő - a Ptk. 6:186.
§  (1)  bekezdésének  megfelelően  -  meghiúsulási  kötbérre  jogosult,  melynek  mértéke  a  szerződéses  nettó
ellenszolgáltatás 20%-a.

7.4  A kötbér fizetése nem zárja ki az azt meghaladó kár érvényesítését.

7.5  Amennyiben  a  szerződés  Megrendelőnek  felróható  ok  miatt  szűnik  meg,  Vállalkozó  jogosult  a  szerződés
megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásainak, felmerült költségeinek ellenértékére.

7.6  A  vállalkozói  díj  fizetésének  hiánya,  késedelme  esetén  a  Megrendelő  a  Ptk.  6:155.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott kamatot köteles fizetni.

8
Szavatosság:

8.1  Vállalkozó  szavatol  azért,  hogy  a  teljesítése  során  elkészült  dokumentumokon  nem  áll  fenn  harmadik
személynek  joga,  amely  a  dokumentumok  felhasználását,  illetve  a  felhasználás  módját  és  terjedelmét
korlátozná vagy akadályozná. Vállalkozó szavatol azért, hogy a dokumentumok felhasználásának a joga e
szerződés alapján kizárólag Megrendelőt illetik meg.

8.2  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  a  szerződés  tárgyát  képező  feladat  elvégzéséhez  megfelelő  képesítéssel,
jogosultsággal rendelkezik.

8.3  Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán átadásra kerülő, a szerzői jog
hatálya alá tartozó művel szabadon rendelkezik, azok felhasználása a Megrendelő részéről jogszabályba nem
ütközik, azaz az átadásra kerülő mű jogtiszta, az senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sérti.
Vállalkozó a fentiekért teljes körű felelősséget vállal. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek
nincs olyan joga, amely a felhasználást akadályozza, vagy korlátozza.

8.4  Vállalkozó  szavatosságot  vállal  azért,  hogy  amennyiben  a  dokumentumok  elkészítéséhez  más  személyt  is
igénybe vett, a közreműködő természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket kötött, amellyel
a  műre  vonatkozó  jogokat  megszerezte,  s  így  a  felhasználási  jogot  Megrendelő  a  jelen  szerződésben  írt
feltételekkel megszerezheti.

9
Kölcsönösség:

9.1  Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden olyan körülményről,
amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy
késedelmesen teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat arra,
hogy  az  együttműködési  jószándékot  a  másik  Fél  kétségbe  vonja  és  az  esetet  úgy  minősítse,  hogy  az
vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát.

9.2  Megrendelő igénye esetén Vállalkozó személyes konzultációt biztosít a Megrendelő székhelyén.

Oldal 20 / 31

9.3  Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  szerződés  időtartama  alatt,  valamint  azt  követően  is,  kölcsönösen  betartják  a
hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen az információs önrendelkezési
jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  („Infotv.”),  valamint  a  természetes
személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletet.

10  Vállalkozó jogai, kötelességei:

10.1  A Vállalkozó köteles a tevékenység végzésének a feltételeit úgy megszervezni, hogy az biztosítsa a vonatkozó
jogszabályi  és  szakmai  előírásoknak  mindenben  megfelelő,  hiba-  és  hiánymentes  teljesítést,  valamint  a
teljesítési határidők szigorú betartását.

10.2  A  Vállalkozó  köteles  a  szerződés  teljesítését  akadályozó  valamennyi  körülményről  a  Megrendelőt írásban
haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.

10.3  A  Vállalkozó  a  megrendelő  utasítása  szerint  köteles  eljárni.  Az  utasítás  nem  terjedhet  ki  a  tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő
kockázatára  elláthatja.  A  Vállalkozó  köteles  megtagadni  az  utasítás  teljesítését,  ha  annak  végrehajtása
jogszabály  vagy  hatósági  határozat  megsértéséhez  vezetne,  vagy  veszélyeztetné  mások  személyét  vagy
vagyonát.

10.4  Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő meghatalmazott képviselőivel.

11  A szerződés teljesítése során keletkezett szellemi alkotásokra vonatkozó felhasználási jogok:

Jelen  szerződés  alapján  elkészített  dokumentációra  a  szerződésben  megjelölt  vállalkozási  díj  ellenében
Megrendelő kiköti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint a szabad felhasználás jogát, melynek
értelmében a dokumentációkra a Megrendelő határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, mely magában foglalja a dokumentáció átdolgozásának/átdolgoztatásának jogát is.

Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés teljesítése során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást,
amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.

12   Vitarendezés:

12.1 A  Felek  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  szerződés  értelmezésével,  illetve  teljesítésével  kapcsolatos
bármely jogvita megoldását kölcsönös egyeztetés útján kísérlik meg.

12.2 Arra  az  esetre  nézve,  ha  e  kölcsönös  vitarendezés  nem,  vagy  csak  aránytalanul  hosszú  idő  után  vezetne
eredményre, a Felek – a pertárgy értékétől függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti
Törvényszék kizárólagos illetékességét.

13  Irányadó jog:

13.1 Jelen szerződésre a magyar jog és a vonatkozó európai uniós jog  az irányadó. Jelen szerződés 4 azaz négy
eredeti példányban készült. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar és a vonatkozó
európai uniós jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.

13.2 A  felek  a  jelen  szerződést  többszöri  átolvasás  után,  és  közös  értelmezést  követően,  mint  akaratukkal
mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. Jelen szerződés érvénybe és hatályba lépéséhez
a  szerződő  felek  képviselőinek  aláírásán  kívül  más  szerv,  szervezet,  testület,  hatóság  ellenjegyzése,
jóváhagyása nem szükséges. Jelen szerződés a Felek képviselőinek aláírásával lép érvénybe és hatályba.
Oldal 21 / 31

Kelt:

……………………………………………..
……………………………………………
Tiszajenő Község Önkormányzata
Virág József
Vállalkozó
polgármester

Megrendelő

V.
Nyilatkozatminták, formanyomtatványok

Oldal 22 / 31

TARTALOMJEGYZÉK

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában

Oldalszám
Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok

Felolvasólap

Ajánlattételi nyilatkozat

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-

mintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől

származó,  az  ajánlat  aláírására  vonatkozó  (a  meghatalmazó  és  a  meghatalmazott  aláírását  is
tartalmazó) írásos meghatalmazás
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési

kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
Közös ajánlattevők jelen beszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése

Alkalmassági követelmények

Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év (5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8
éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése
Szakembereknek  (szervezeteknek)  -  különösen  a  minőség-ellenőrzésért  felelősöknek  -  ismertetése,

akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata

Oldal 24 / 31

FELOLVASÓ LAP

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában

Ajánlattevő neve:
......................................................................................................

Ajánlattevő székhelye:
......................................................................................................

Ajánlattevő telefonszáma:
......................................................................................................

Ajánlattevő e-mail címe:
......................................................................................................

Értékelési szempont
Ajánlat
Kivitelezés díja
nettó … HUF + ÁFA

Kelt: ..........................................

.............................................................

cégszerű aláírás

Oldal 25 / 31

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT1

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
a
…………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője

nyilatkozom,

hogy a „Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”  tárgyában
indított beszerzési eljárásban az általam képviselt ………………………………………. ajánlatot kíván benyújtani.

1.  Kijelentem, hogy – az ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – az ajánlattételi felhívásban
és  a  beszerzési  dokumentumokban  foglalt  valamennyi  feltételt  megismertük,  megértettük  és  azokat  a  jelen
nyilatkozattal elfogadjuk.

2.  Ennek  megfelelően  a  szerződést  –  amennyiben,  mint  nyertes  ajánlattevő  kiválasztásra  kerülünk  –  a  jelen
ajánlatunkban a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.

3.  Elfogadjuk a beszerzési dokumentumokban lévő szerződéses feltételt a szerződéskötés alapjául.

4.  Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor
a szerződést megkötjük, és a szolgáltatást teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, a beszerzési dokumentumokban
és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

5.  Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a
beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk,
hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként
megkötött szerződés teljesítése során.

Kelt:
.……………………………
cégszerű aláírás

1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
Oldal 26 / 31

NYILATKOZAT

KIZÁRÓ OKOK tekintetében

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

Alulírott …………………….. (ajánlattevő neve, címe) társaság ajánlattevő, melyet képvisel:
……………………………

a z   a l á b b i   n y i l a t k o z a t o t   t e s s z ü k :

Nem állnak fenn velünk, illetve alvállalkozóinkkal szemben a felhívásban foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint:

I.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
-   végelszámolás alatt áll,
-  fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják, és az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
-  tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
-  gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert.

Kelt:

……………………………….

cégszerű aláírás

Oldal 27 / 31

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás

Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
a
…………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője

nyilatkozom,

hogy  a „Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása” tárgyában
indított  beszerzési  eljárásban  az  általam  képviselt  ……………………..……………………………………….
(Ajánlattevő neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás folyamatban van.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Vagy

Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
a
…………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője

nyilatkozom,

hogy a „Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása” tárgyában
indított  beszerzési  eljárásban  az  általam  képviselt  ……………………..……………………………………….
(Ajánlattevő neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.2

Kelt: ..........................................

.............................................

cégszerű aláírás


2 A nem kívánt rész törlendő!
Oldal 28 / 31

Nyilatkozat

REFERENCIÁK tekintetében

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott  ……………………..,  mint  a  …………………  ajánlattevő  (székhely:  ………………)  …………….
(képviseleti  jogkör/titulus  megnevezése)  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a  kapcsolódó  beszerzési  dokumentumokban
foglalt  valamennyi  formai  és  tartalmi  követelmény,  utasítás,  kikötés  és  műszaki  leírás  gondos  áttekintése  után
kijelentem, hogy

az  ajánlattételi  felhívás  megküldésétől  visszafelé  számított  5  évben  teljesített  legjelentősebb  kivitelezéseink  az
alábbiak voltak:

Teljesítés ideje
A teljesítés az előírásoknak és a
A szerződést kötő

(kezdő és befejező
szerződésnek megfelelően történt
másik fél

-e?

A szerződés tárgya
időpont
(név, székhely)
(igen/nem)

év/hónap/nap)

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

Oldal 29 / 31

NYILATKOZAT

SZAKEMBEREK tekintetében

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott __________________, mint a(z) __________________ (Ajánlattevő szervezet, név, székhely)  képviselője az
ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és feladatleírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy

az alábbi személyeket kívánom bevonni a teljesítésbe:

A felhívásban előírt alkalmassági

feltétel, aminek az adott
Név (lakcím)
Végzettség, képzettség
szakember meg kíván felelni
Felhívás 15. M/2. pont – „MV-KÉ”
1.

szakember

A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint.

A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó.

Kelt: ..........................................

………………………………
cégszerű aláírás

Oldal 30 / 31

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”

tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában

SZEMÉLYES ADATOK
Név:

Születési idő:

Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig
Munkahely megnevezése, munkakör
(év/hónap)

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
(év/hónap)

EGYÉB

Egyéb képességek:
Szakértelem:
Kijelentem,  hogy  mint  a(z)  ………………  ajánlattevő  által  ajánlott  ………………  szakember  részt  veszek  a
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása” tárgyú beszerzési
eljárásban.  Kijelentem  továbbá,  hogy  az  ajánlat  sikeressége  esetén  képes  vagyok  dolgozni,  és  dolgozni  kívánok
azokban  a  tervezett  időszak(ok)ban,  és  az  ajánlatban  szereplő  beosztásban,  melyre  vonatkozóan  önéletrajzomat
benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e
szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

………………………………
                            Saját kezű aláírás

Oldal 31 / 31