Tiszajenő Községi Önkormányzat
5094 Tiszajenő, Vasút u. 11
BESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
tárgyában indított beszerzési eljárás
2023.
link to page 3 link to page 11 link to page 12 link to page 12 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 14 link to page 14 link to page 14 link to page 15 link to page 16 link to page 22
Tartalomjegyzék
I.
Az ajánlattételi felhívás
3
II.
Beszerzési dokumentumok
11
1.
Az eljárás általános feltételei
12
2.
Kiegészítő tájékoztatás
12
3.
Teljesség és pontosság
13
4.
Ajánlattétel költségei
13
5.
Ajánlati kötöttség
13
6.
Közös ajánlattétel
13
7.
Ajánlati ár
14
8.
Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők között a beszerzési eljárás alatt
14
9.
Az ajánlatok bírálata
14
III.
Műszaki leírás
15
IV.
Szerződéstervezet
16
V.
Nyilatkozatminták, formanyomtatványok
22
Oldal 2 / 31
I.
Az ajánlattételi felhívás
Oldal 3 / 31
Ajánlattételi felhívás
1.
Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:
Tiszajenő Községi Önkormányzat
Cím:
5094 Tiszajenő, Vasút u. 11.
Tel.:
+36-56/434-234
Fax:
+36-56/56/434-134
E-mail:
[email protected]
Képviseli:
Virág József polgármester
2.
Ajánlatkérő nevében eljár:
7D Tender Kft.
Levelezési cím:
6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 3/A. II. em. 14. ajtó
Tel:
+36 76/320-893
Email:
[email protected]
Kapcsolattartó:
dr. Simon Krisztián ügyvezető
3.
A választott eljárás:
Ajánlatkérő beszerzési eljárást folytat le, figyelemmel arra, hogy a beszerzés értéke nem haladja meg a beszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „
Kbt.”) 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt értékhatárt.
4.
A beszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi
feltételei:
Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként beszerzési dokumentumokat készít.
A beszerzési dokumentumok elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen kerülnek
megküldésre a gazdasági szereplő részére, akiket az Ajánlatkérő ajánlattételre fel kíván hívni.
A beszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatóak.
5.
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása” 6.
A beszerzés tárgya és mennyisége:
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
CPV: 45221250-9
Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
Igénybevett terület helyszíne: Tiszajenő, hrsz 074, hrsz 013/1 és hrsz 071
Tulajdonos, üzemeltető:
Tiszajenő Községi Önkormányzat
Oldal 4 / 31
Út osztályba sorolása:
külterületi mezőgazdasági gyűjtőút
Tervezési sebesség:
30 km/ó
Forgalmi sávok száma:
2
Építési hossz:
1040 m
Pályaszerkezet szélessége:
3,0 m
Földpadka: kétoldali:
min 1, 0-1, 0 m
Koronaszélesség:
min 1, 0+3, 0+1,0 = min 5,0 m
Burkolat típusa:
Burkolat nélküli földút
Építési helyszín kezdőpontja: Tiszajenő, Kossuth Lajos utca szilárd burkolattal ellátott vége
Építési helyszín végpontja:
hrsz 071 ingatlan területésn kezdőszelvénytől 1040 méterre található földút
csomópont
Kitérőöböl:
nem készül
Műtárgy építés:
nem készül
Csomópontok:
2db, kezdő és végszelvényben
A részletes műszaki tartalom az Ajánlattételi Felhívás mellékletét képező
műszaki dokumentumokban
található.
7.
A teljesítés határideje:
Teljesítési határidő: a szerződés megkötésének napjától számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
8.
A teljesítés helye:
Tiszajenő, külterület hrsz 074, hrsz 013/1 és hrsz 071
9.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem
érvényesítette
Késedelmi kötbér:
Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, az ajánlatkérő késedelmi kötbérre
jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap. Amennyiben a késedelmi kötbér összege
eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 20
napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést
felmondani, és a meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítési kötbér:
Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a szerződéses nettó szerződéses összeg 3 %-
a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának
száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért
követelni.
Meghiúsulási kötbér:
Oldal 5 / 31
Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. §
(1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás
20%-a.
Jótállás:
Az átadás-átvételtől számított minimum 2 év teljes körű jótállás.
10. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei:
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk.
6:130 § (1) bekezdés rendelkezéseire.
A kifizetés során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései irányadóak.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbi üzemezésben:
-
50%-os műszaki készültségénél a vállalkozói díj 50% + ÁFA,
-
100%-os műszaki készültségénél a vállalkozói díj 50% + ÁFA.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint: HUF.
A számlán fel kell tüntetni a szerződés tárgyát is.
Az ellenszolgáltatás nettó összegének megfizetése részben saját forrásból, részben a Vidékfejlesztési Programból kerül
finanszírozásra.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: Nem.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás
nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos
pontszámmal) tartalmazza.
14. A kizáró okok:
14.1. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, akivel szemben az alábbi kizáró okok bármelyike fennáll:
- végelszámolás alatt áll,
Oldal 6 / 31
- fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják, és az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert.
14.2.
A kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról.
15. Alkalmassági követelmények: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának
Az ajánlattevők műszaki-szakmai
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
alkalmasságánakminimum követelménye(i):
igazolási mód:
M/1.
M/1
Ajánlattevő csatolja az ajánlattételi felhívás Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi
megküldésétől visszafelé számított 5 év (5 év alatt felhívás
megküldésétől
időpontjától
visszafelé
befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) számított 5 évben nem rendelkezik összesen legalább
legjelentősebb kivitelezéseinek ismertetését (legalább nettó 10 000 000,- Ft értékű útépítési feladat tárgyú
a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, referenciával. mennyisége, teljesítés és ideje (kezdő és befejező időpont
év/hónap/nap
pontossággal),
továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e).
A fentiekben kifejtettek igazolhatóak az ajánlattevő
cégszerű nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
M/2.
rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
felelősöknek - a megnevezését, végzettségüket vagy rendelkezik legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel
képzettségüket, továbbá szakmai tapasztalatukat, összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ”
jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős
Ajánlattevő csatolja a szakember saját kezűleg aláírt műszaki vezető szakemberrel (VAGY a 266/2013.
önéletrajzát, amelyből az előírt alkalmassági (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
„MV-KÉ” jelű
feltételnek való megfelelés kétséget kizáróan szakterületen felelős műszaki vezető jogosultság
megállapítható, továbbá a végzettségét vagy megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és
képzettségét igazoló bizonyítvány/ok másolatát. (A szakmai gyakorlattal, ebben az esetben a szerződéskötés
szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, a feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a
beszerzési
dokumentumokban
megadott szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős
önéletrajzminta szerint kell megadni.)
műszaki vezető jogosultságra vonatkozó kamarai
nyilvántartásban)
, aki rendelkezik legalább 24 hónap
Amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartás szakmai tapasztalattal.
szerint a szerződéskötés feltételeként elvárt
jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság
Oldal 7 / 31
megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatása, ezen
szakember vonatkozásában nem szükséges, illetve a
végzettséget igazoló oklevelet sem kell csatolni.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által saját
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a megjelölt képzettségekkel egyenértékű
képzettségeket
is
elfogad.
A
képzettségek
egyenértékűségének vizsgálata az egyes képzések
tantervének (képzési tervének) az alkalmassági
minimumkövetelményben
megjelölt
képzések
tantervével
való
összehasonlítással
történik.
Amennyiben ajánlattevő nem az alkalmassági
minimumkövetelményben megjelölt képzést teljesítő
szakemberrel kívánja igazolni alkalmasságát, kérjük,
csatolja
az
egyenértékűséget
alátámasztó
dokumentumokat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek,
amelyek
értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő
alkalmassága igazolására azokat az adatokat,
amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként
maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő
tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely
kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt -
megszűnése hiányában fennállna.
16. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
A korábbiakban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlások során nem teljesíthető.
17. Ajánlattételi határidő:
2023. szeptember 25. 16:00 óra
18. Az ajánlat benyújtása címe:
Elektronikus úto
n a [email protected] e-mail címre.
19. Az ajánlattétel nyelve:
Oldal 8 / 31
Magyar.
20. Az ajánlatok felbontásának ideje:
2023. szeptember 25. 16:00 óra
21. Az ajánlatok felbontására vonatkozó információk:
Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő képviselői lehetnek jelen.
22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
23. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett időpontja:
2023. szeptember hónap.
24. A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
Nem.
25. Egyéb információk:
1.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, az Ajánlatérő
nevét, címét és az ajánlat főbb számszerűsíthető adatait.
2.
Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-
mintáját;
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást
3.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell az ajánlattevőnek a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát.
4.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és – ha a megelőző beszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok
Oldal 9 / 31
hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
6.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,
úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az
ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken
túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is.
7.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
8.
Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattevők képviselőjének szóló meghatalmazást
tartalmazó okiratot. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését.
9.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
10. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 20 millió Ft/év és min. 10 millió Ft/káresemény mértékű,
érvényes szakmai felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2023. szeptember 19.
Tiszajenő Község Önkormányzata
képv.
7D Tender Kft.
Oldal 10 / 31
II.
Beszerzési dokumentumok
Oldal 11 / 31
Beszerzési dokumentumok
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
tárgyú,
beszerzési eljáráshoz.
1.
Az eljárás általános feltételei
1.1.
Tárgyi beszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: „
Felhívás”) 1.
pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban: „
Ajánlatkérő”).
1.2.
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Felhívás és a beszerzési
dokumentumok (a továbbiakban együtt: „
Beszerzési dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel
kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről.
1.3.
A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a Beszerzési dokumentumokban
megadott műszaki leírásnak.
1.4.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Beszerzési dokumentumokban
megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az
ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:
ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy
ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a Beszerzési
dokumentumokban megadott minden követelménynek.
1.5.
Ajánlatkérő tárgyi Beszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése érdekében készítette.
1.6.
Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat a jelen Beszerzési dokumentumok
mellékleteként átadott nyilatkozatminták és iratminták alkalmazásával készítsék el ajánlatukat,
azzal, hogy az ajánlattevők természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve –
amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni – alkalmazását mellőzhetik.
1.7.
Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők
által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek.
1.8.
Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett
valamely dokumentum csatolása nem
szükséges, vagy nem releváns,
úgy Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy
az oldalszám helyére
az N.R. (mint nem releváns)
megjelölést szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen
egyéb egyértelmű megjelölést is elfogad).
2.
Kiegészítő tájékoztatás
2.1.
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Beszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az
ajánlattételi határidő lejárta előtt e-mail-ben.
2.2.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen.
Oldal 12 / 31
3.
Teljesség és pontosság
3.1.
Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a Beszerzési dokumentumok teljességét.
3.2.
Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta
a beszerzési dokumentumok valamely részének letöltését.
4.
Ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
5.
Ajánlati kötöttség
5.1.
A Felhívás 22. pontjában meghatározottak szerint.
5.2.
Az ajánlattevő a Felhívás 22. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához.
6.
Közös ajánlattétel
6.1.
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
6.2.
Az eljárásban teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő
kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak,
adatoknak az általa megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
ajánlattevők egyetemleges felelősségét.
6.3.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő adott eljárás tekintetében teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.
6.4.
A 6.1 pont szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a beszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
6.5.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését.
6.6.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás kérése esetében az ajánlatkérő a közös
ajánlattevőknek jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 6.2. pont szerinti
képviselőnek küldi meg.
6.7.
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás
nem következhet be.
6.8.
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a beszerzési eljárással
kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
Oldal 13 / 31
7.
Ajánlati ár
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljes kivitelezés vállalkozói díját.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen
hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától
és forrásától, pl. különböző díjak és illetékek stb.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között a
hibák kijavításához szükséges költségeket is.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az
Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába
kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.
8.
Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők között a beszerzési eljárás alatt
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a beszerzési eljárással kapcsolatos írásbeli kommunikáció e-mail-
ben, elektronikus úton történik.
9.
Az ajánlatok bírálata
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az
eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legkedvezőbb ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos mértékben
tartalmazza.
Oldal 14 / 31
III.
Műszaki leírás
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
CPV: 45221250-9
Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
Igénybevett terület helyszíne: Tiszajenő, hrsz 074, hrsz 013/1 és hrsz 071
Tulajdonos, üzemeltető:
Tiszajenő Községi Önkormányzat
Út osztályba sorolása:
külterületi mezőgazdasági gyűjtőút
Tervezési sebesség:
30 km/ó
Forgalmi sávok száma:
2
Építési hossz:
1040 m
Pályaszerkezet szélessége:
3,0 m
Földpadka: kétoldali:
min 1, 0-1, 0 m
Koronaszélesség:
min 1, 0+3, 0+1,0 = min 5,0 m
Burkolat típusa:
Burkolat nélküli földút
Építési helyszín kezdőpontja: Tiszajenő, Kossuth Lajos utca szilárd burkolattal ellátott vége
Építési helyszín végpontja:
hrsz 071 ingatlan területésn kezdőszelvénytől 1040 méterre található földút
csomópont
Kitérőöböl:
nem készül
Műtárgy építés:
nem készül
Csomópontok:
2db, kezdő és végszelvényben
A részletes műszaki tartalom az Ajánlattételi Felhívás mellékletét képező
műszaki dokumentációban található.
Oldal 15 / 31
IV.
Szerződéstervezet
Oldal 16 / 31
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
amely létrejött egyrészről:
Tiszajenő Községi Önkormányzat
Cím:
5094 Tiszajenő, Vasút u. 11.
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető pénzintézet:
Tel:
Fax:
Email:
Képviseli:
Virág József polgármester
mint
megrendelő (a továbbiakban
Megrendelő),
másrészről:
…………………………….
Székhely:
……………….
Cégjegyzékszám:
……………….
Adószám:
……………….
Pénzforgalmi számlaszám:
……………….
Számlavezető pénzintézet neve:
……………….
Képviselő neve:
……………….
Kapcsolattartója:
……………….
Telefon:
…………….....
E-mail:
……………….
mint
Vállalkozó (a továbbiakban
Vállalkozó),
(a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön:
Fél, együttes említésük esetén:
Felek) között, az alulírott napon és
helyen, a jelen vállalkozási szerződésben írt feltételek szerint.
A továbbiakban együttesen, mint
Felek között a
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi
mezőgazdasági út stabilizálása” tárgyában az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben.
1
Előzmények:
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2023. … …. napján beszerzési eljárást indított
„Tiszajenő, HRSZ 074,
HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása” tárgyában.
Vállalkozó, mint
ajánlattevő az eljárásban az előírt feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be. Megrendelő a
beszerzési eljárás nyerteseként Vállalkozót hirdette ki az legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve
alapján.
1.2. Jelen szerződés a beszerzési felhívás, az esetlegesen írásban feltett kérdések és az azokra adott esetleges
kiegészítő tájékoztatások és a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján kerül megkötésre. Az említett
dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik.
2
A szerződés tárgya:
Oldal 17 / 31
2.1 Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó elvállalja a Megrendelő általi megrendeléseknek megfelelően a
Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása kivitelezési
feladatai az ajánlattételi felhívásban, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározottak szerint.
A
Megrendelő a Vállalkozó szolgáltatásai ellenében a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj, mint
ellenérték megfizetésére köteles.
3
Elvégzendő feladat:
Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása
Igénybevett terület helyszíne: Tiszajenő, hrsz 074, hrsz 013/1 és hrsz 071
Tulajdonos, üzemeltető:
Tiszajenő Községi Önkormányzat
Út osztályba sorolása:
külterületi mezőgazdasági gyűjtőút
Tervezési sebesség:
30 km/ó
Forgalmi sávok száma:
2
Építési hossz:
1040 m
Pályaszerkezet szélessége:
3,0 m
Földpadka: kétoldali:
min 1, 0-1, 0 m
Koronaszélesség:
min 1, 0+3, 0+1,0 = min 5,0 m
Burkolat típusa:
Burkolat nélküli földút
Építési helyszín kezdőpontja: Tiszajenő, Kossuth Lajos utca szilárd burkolattal ellátott vége
Építési helyszín végpontja:
hrsz 071 ingatlan területésn kezdőszelvénytől 1040 méterre található földút
csomópont
Kitérőöböl:
nem készül
Műtárgy építés:
nem készül
Csomópontok:
2db, kezdő és végszelvényben
4
Szerződés időtartama: a szerződés megkötésének napjától számított 4 hónap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
5
Teljesítés:
5.1
Vállalkozó a szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatot a megrendelői elvárások és kötelező jogszabályi
és egyéb előírások szerint végzi el.
5.2
Vállalkozó köteles beszerezni mindazon engedélyt, és/vagy jogosítványt az illetékes hatóságoktól,
szervezetektől, amelyek szükségesek a szerződés tárgyát képező feladatok elvégzéséhez.
5.3
Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes
teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles.
5.4
A teljesítés helye:
Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása
5.5
Megrendelő köteles a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni.
5.6
A teljesítés bármely részét jogában áll a Megrendelőnek visszautasítani, amennyiben azt hibásnak, vagy nem
megfelelő minőségűnek találja, de ennek tételes indokolását a kijavítás érdekében köteles a Vállalkozó
tudomására hozni, s Felek ezt jegyzőkönyvben rögzítik.
Oldal 18 / 31
5.7
Vállalkozónak a hibát a jegyzőkönyvben megjelölt határidőn belül ki kell javítani. Ha ezt a Vállalkozó
elmulasztja, a Megrendelő jogosult a kijavítást más személyekkel elvégeztetni, és összes ezzel kapcsolatban
felmerült kiadását a Vállalkozóra hárítani.
5.8
A teljesítés során kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről:
Vállalkozó részéről:
5.9
Vállalkozó köteles a tevékenység ellátásához szükséges, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt
személyi, szakmai és anyagi feltételeket biztosítani a szerződés teljes időtartama alatt, így különösen a
munkálatokban részt vevő szakembereket, azok bérezését, a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi és
technikai eszközöket.
5.10 Vállalkozónak biztosítania kell, hogy hogy az erre jogosult szervezetek vizsgálati jogosultságukat a rájuk
vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően teljesíthessék. Vállalkozó az esetleges ellenőrzés,
vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrzést, vizsgálatot az erre jogosult szervezetek részéről tűri, illetőleg
a kért felvilágosítást megadja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja és szükség
esetén másolatban átadja.
6
Vállalkozói díj:
6.1
Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások ellenében nettó … HUF + ÁFA vállalkozói díj
megfizetésére köteles.
6.2
A 6.1. pontban rögzített átalánydíj magában foglalja a beszerzési felhívásban részletezett szolgáltatások
vállalkozói díját, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi munka-, anyag és egyéb
díjat, illetve költséget, beleértve minden egyéb, a szerződésben kifejezetten nem nevesített, de a feladat
ellátásával kapcsolatos valamennyi költséget. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelővel szemben a
fenti díjon felül semmilyen további jogcímen nem követelhet egyéb díjat, költséget.
6.3
Megrendelő előleget nem fizet.
6.4
Megrendelő nem kíván tartalékkeretet kikötni.
6.5
Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbi üzemezésben:
50%-os műszaki készültségénél a vállalkozói díj 50% + ÁFA,
100%-os műszaki készültségénél a vállalkozói díj 50% + ÁFA.
6.6
Megrendelő az ellenszolgáltatást a jelen szerződés 5.5. pontja szerint elismert teljesítést követően benyújtott
számla ellenében fizeti meg.
6.7
Az elismert teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre,
figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében rendelkezéseire.
6.8
Vállalkozó a számláit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra figyelemmel köteles kiállítani.
6.9
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
7
Szerződésszegés és jogkövetkezményei:
7.1 Késedelmi kötbér: Ha Vállalkozó - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, a Megrendelő
Oldal 19 / 31
késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap. Amennyiben
a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a
késedelemmel érintett napok száma a 20 napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult – anélkül, hogy
érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és a meghiúsulási kötbért követelni.
7.2 Ha Vállalkozó - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a teljes nettó szerződéses összeg 3 %-
a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér
alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani,
és meghiúsulási kötbért követelni.
7.3 Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Megrendelő - a Ptk. 6:186.
§ (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó
ellenszolgáltatás 20%-a.
7.4 A kötbér fizetése nem zárja ki az azt meghaladó kár érvényesítését.
7.5 Amennyiben a szerződés Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, Vállalkozó jogosult a szerződés
megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásainak, felmerült költségeinek ellenértékére.
7.6 A vállalkozói díj fizetésének hiánya, késedelme esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében
meghatározott kamatot köteles fizetni.
8
Szavatosság:
8.1 Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítése során elkészült dokumentumokon nem áll fenn harmadik
személynek joga, amely a dokumentumok felhasználását, illetve a felhasználás módját és terjedelmét
korlátozná vagy akadályozná. Vállalkozó szavatol azért, hogy a dokumentumok felhasználásának a joga e
szerződés alapján kizárólag Megrendelőt illetik meg.
8.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez megfelelő képesítéssel,
jogosultsággal rendelkezik.
8.3 Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán átadásra kerülő, a szerzői jog
hatálya alá tartozó művel szabadon rendelkezik, azok felhasználása a Megrendelő részéről jogszabályba nem
ütközik, azaz az átadásra kerülő mű jogtiszta, az senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sérti.
Vállalkozó a fentiekért teljes körű felelősséget vállal. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek
nincs olyan joga, amely a felhasználást akadályozza, vagy korlátozza.
8.4 Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy amennyiben a dokumentumok elkészítéséhez más személyt is
igénybe vett, a közreműködő természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket kötött, amellyel
a műre vonatkozó jogokat megszerezte, s így a felhasználási jogot Megrendelő a jelen szerződésben írt
feltételekkel megszerezheti.
9
Kölcsönösség:
9.1 Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden olyan körülményről,
amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy
késedelmesen teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat arra,
hogy az együttműködési jószándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy minősítse, hogy az
vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát.
9.2 Megrendelő igénye esetén Vállalkozó személyes konzultációt biztosít a Megrendelő székhelyén.
Oldal 20 / 31
9.3 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a
hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletet.
10 Vállalkozó jogai, kötelességei:
10.1 A Vállalkozó köteles a tevékenység végzésének a feltételeit úgy megszervezni, hogy az biztosítsa a vonatkozó
jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítést, valamint a
teljesítési határidők szigorú betartását.
10.2 A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt írásban
haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.
10.3 A Vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő
kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása
jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy
vagyonát.
10.4 Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő meghatalmazott képviselőivel.
11 A szerződés teljesítése során keletkezett szellemi alkotásokra vonatkozó felhasználási jogok:
Jelen szerződés alapján elkészített dokumentációra a szerződésben megjelölt vállalkozási díj ellenében
Megrendelő kiköti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint a szabad felhasználás jogát, melynek
értelmében a dokumentációkra a Megrendelő határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, mely magában foglalja a dokumentáció átdolgozásának/átdolgoztatásának jogát is.
Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés teljesítése során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást,
amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.
12 Vitarendezés:
12.1 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos
bármely jogvita megoldását kölcsönös egyeztetés útján kísérlik meg.
12.2 Arra az esetre nézve, ha e kölcsönös vitarendezés nem, vagy csak aránytalanul hosszú idő után vezetne
eredményre, a Felek – a pertárgy értékétől függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
13 Irányadó jog:
13.1 Jelen szerződésre a magyar jog és a vonatkozó európai uniós jog az irányadó. Jelen szerződés 4 azaz négy
eredeti példányban készült. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar és a vonatkozó
európai uniós jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.
13.2 A felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. Jelen szerződés érvénybe és hatályba lépéséhez
a szerződő felek képviselőinek aláírásán kívül más szerv, szervezet, testület, hatóság ellenjegyzése,
jóváhagyása nem szükséges. Jelen szerződés a Felek képviselőinek aláírásával lép érvénybe és hatályba.
Oldal 21 / 31
Kelt:
……………………………………………..
……………………………………………
Tiszajenő Község Önkormányzata
Virág József
Vállalkozó
polgármester
Megrendelő
V.
Nyilatkozatminták, formanyomtatványok
Oldal 22 / 31
TARTALOMJEGYZÉK
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában
Oldalszám
Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok
Felolvasólap
Ajánlattételi nyilatkozat
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-
mintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
Közös ajánlattevők jelen beszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése
Alkalmassági követelmények
Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év (5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8
éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése
Szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - ismertetése,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata
Oldal 24 / 31
FELOLVASÓ LAP
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában
Ajánlattevő neve:
......................................................................................................
Ajánlattevő székhelye:
......................................................................................................
Ajánlattevő telefonszáma:
......................................................................................................
Ajánlattevő e-mail címe:
......................................................................................................
Értékelési szempont
Ajánlat
Kivitelezés díja
nettó … HUF + ÁFA
Kelt: ..........................................
.............................................................
cégszerű aláírás
Oldal 25 / 31
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT1
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
a
…………………………
…………………………………………….................
(Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása” tárgyában
indított beszerzési eljárásban az általam képviselt ………………………………………. ajánlatot kíván benyújtani.
1. Kijelentem, hogy – az ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – az ajánlattételi felhívásban
és a beszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen
nyilatkozattal elfogadjuk.
2. Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a jelen
ajánlatunkban a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.
3. Elfogadjuk a beszerzési dokumentumokban lévő szerződéses feltételt a szerződéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor
a szerződést megkötjük, és a szolgáltatást teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, a beszerzési dokumentumokban
és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a
beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk,
hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként
megkötött szerződés teljesítése során.
Kelt:
.……………………………
cégszerű aláírás
1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
Oldal 26 / 31
NYILATKOZAT
KIZÁRÓ OKOK tekintetében
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
Alulírott …………………….. (ajánlattevő neve, címe) társaság ajánlattevő, melyet képvisel:
……………………………
a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :
Nem állnak fenn velünk, illetve alvállalkozóinkkal szemben a felhívásban foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint:
I.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
- végelszámolás alatt áll,
- fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják, és az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
Oldal 27 / 31
Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás
Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
a
…………………………
…………………………………………….................
(Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása” tárgyában
indított beszerzési eljárásban az általam képviselt ……………………..……………………………………….
(Ajánlattevő neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás folyamatban van.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Vagy
Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
a
…………………………
…………………………………………….................
(Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása” tárgyában
indított beszerzési eljárásban az általam képviselt ……………………..……………………………………….
(Ajánlattevő neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.2
Kelt: ..........................................
.............................................
cégszerű aláírás
2 A nem kívánt rész törlendő!
Oldal 28 / 31
Nyilatkozat
REFERENCIÁK tekintetében
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) …………….
(
képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó beszerzési dokumentumokban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
kijelentem, hogy
az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb kivitelezéseink az
alábbiak voltak:
Teljesítés ideje
A teljesítés az előírásoknak és a
A szerződést kötő
(kezdő és befejező
szerződésnek megfelelően történt
másik fél
-e?
A szerződés tárgya
időpont
(név, székhely)
(igen/nem)
év/hónap/nap)
A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
Oldal 29 / 31
NYILATKOZAT
SZAKEMBEREK tekintetében
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott __________________, mint a(z) __________________ (
Ajánlattevő szervezet, név, székhely) képviselője az
ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és feladatleírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy
az alábbi személyeket kívánom bevonni a teljesítésbe:
A felhívásban előírt alkalmassági
feltétel, aminek az adott
Név (lakcím)
Végzettség, képzettség
szakember meg kíván felelni
Felhívás 15. M/2. pont – „MV-KÉ”
1.
szakember
A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint. A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó.
Kelt: ..........................................
………………………………
cégszerű aláírás
Oldal 30 / 31
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása”
tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásában
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig
Munkahely megnevezése, munkakör
(év/hónap)
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
(év/hónap)
EGYÉB
Egyéb képességek:
Szakértelem: Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ……………… szakember részt veszek a
„Tiszajenő, HRSZ 074, HRSZ 013/1 és HRSZ 071 külterületi mezőgazdasági út stabilizálása” tárgyú beszerzési
eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok
azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat
benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e
szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
………………………………
Saját kezű aláírás
Oldal 31 / 31
